承攬合同

時間：2022-12-21 12:27:32 合同范本我要投稿

加工承攬合同推薦度：
建筑工程承攬合同推薦度：
安裝承攬的合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
安裝承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

承攬合同

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同的類型越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編整理的承攬合同，歡迎大家分享。

承攬合同

承攬合同 1

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內(nèi)外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關(guān)權(quán)利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。

　　一、承包范圍與單價

　　1、瓦工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內(nèi)地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內(nèi)，另行商定。）

　　2、木工承包內(nèi)容：15#、16#樓的施工內(nèi)容包括模板的支拆，內(nèi)滿堂架的搭拆和施工用的`模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。

　　3、鋼筋承包內(nèi)容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構(gòu)造植筋不在承包范圍內(nèi)。)

　　4、架子工承包內(nèi)容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內(nèi)外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。

　　5、水電工承包內(nèi)容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。 (注：消防、暖通不在承包范圍內(nèi)。)

　　6、垂直運輸：現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。

　　二、甲方職責：

　　1、甲方按時支付進度款。

　　2、甲方提供相關(guān)施工圖紙四套，并進行技術(shù)交底。

　　3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。

　　4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術(shù)人員配合進行施工放線

　　三、乙方職責：

　　1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質(zhì)量。

　　2、服從甲方施工技術(shù)人員的管理，服從甲方調(diào)遣。

　　3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內(nèi)容，確保工程工期。

　　4、嚴格按甲方安全科（安全員）的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。

　　四、付款方式：

　　1、乙方機械材料進場一周內(nèi)，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準），待工程結(jié)算時從總價中扣除。

　　2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。）

　　3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結(jié)構(gòu)在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。

　　4、工程實體完工支付結(jié)算總價的95%，5%余款于年月日前一次性付清。

　　五、其它：

　　補充事項：

　　六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。

　　本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。

　　七、簽證

　　發(fā)包人：承包人：

　　簽章：簽章：

　　聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

　　日期：日期：

承攬合同 2

　　甲方：

　　乙方：

　　日交付使用，有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀察，目前有關(guān)工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：

　　1、本工程保修期為一年，自______年____月____日起至______年____月____日止。

　　2、乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：就裝修工程所涉及全部項目(以______年____月____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預算明細表及______年____月____日簽署的裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。

　　如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。

　　3、目前工程已存在的問題及乙方責任：

　　3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應各項取費。

　　3.2護墻板的`板面目前變形較重，乙方應于年月份前進行更換或整修。

　　3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.4壁紙卷邊，乙方應于年月份前進行整修。

　　3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應于年月份前新購反水彎并進行更換。

　　3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。

　　4、乙方工作方式在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后7日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。

　　5、法律責任乙方在接到甲方通知后無故拖延達14個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣

　　元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。

　　6、結(jié)算保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后七日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(年月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿意，可以結(jié)算)。

　　7、本協(xié)議一式四份，甲、乙雙方各兩份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　____年_____月_____日

承攬合同 3

　　定做方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：____________

　　法定代表人：

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

　　3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1 （用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

　　9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的`產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

　　9.4 定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1 交（提）定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9 上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

　　13.10 應非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

　　13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定做方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行:

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

　　承攬方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

承攬合同 4

　　收購方（甲方）_______________

　　銷售方（乙方）___________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、誠實信用的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商一致，達成如下協(xié)議：

　　第一條購銷時間與數(shù)量

　　1、購銷時間為________年____月__日至________年___月____日

　　2、甲方負責收購乙方生產(chǎn)的合格風味奶鮮羊奶，收購量______斤/天。根據(jù)季節(jié)和生產(chǎn)情況變化，每天允許______ %的浮動。

　　第二條計價標準

　　以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價為原則，生鮮羊奶價格由基礎(chǔ)價和附加價兩部分組成。

　　1、基礎(chǔ)價格：以現(xiàn)行國家標準規(guī)定的理化指標、感觀指標和細菌指標（1級）為基礎(chǔ)，且不含抗生素，生鮮羊奶________元/斤（以省原料奶價格協(xié)調(diào)工作領(lǐng)導小組公布價為準）。

　　2、附加價格

　　淡旺季基礎(chǔ)價格調(diào)整：

　　第三條質(zhì)量要求

　　1、生鮮羊奶的質(zhì)量必須符合國家生鮮牛奶收購標準，包括：《生鮮牛乳收購標準》GB 6914—86、《鮮乳衛(wèi)生標準》GB 19301—20__、《無公害食品生鮮牛乳》 NY5045—20__。

　　2、禁止交售下列生鮮牛奶：

　　（1）未取得健康證明和未經(jīng)檢疫羊生產(chǎn)的奶；

　　（2）產(chǎn)犢7日內(nèi)的初乳（生產(chǎn)羊初乳產(chǎn)品除外）；

　　（3）有抗生素類藥物殘留的'奶；

　　（4）患乳房炎、結(jié)核病、布魯氏桿菌病及其它傳染病的羊產(chǎn)的奶；

　　（5）摻雜使假、變質(zhì)、有異味和被污染的奶；

　　（6）其它不符合國家衛(wèi)生安全質(zhì)量標準的奶。

　　第四條結(jié)算方式

　　1、甲方應支付乙方_____押金。

　　2、付款方式為現(xiàn)金。

　　第五條合同的變更和解除

　　1、本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，可以依法變更或解除。

　　2、當發(fā)生不可抗力情況時，當事方應在事件發(fā)生后x天內(nèi)以書面形式通知對方，經(jīng)協(xié)商一致方可調(diào)整購銷計劃。

　　第六條爭議解決

　　本合同在履行過程中如有爭議，雙方應本著友好合作的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，可依法向人民法院起訴。

　　第七條合同效力

　　本合同一式二份，經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，并具有同等法律效果。

　　甲方（簽字）：_____________

　　乙方（簽字）：___________

　　日期：_________年_____月____日

承攬合同 5

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：

　　2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

　　5、貨款結(jié)算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

　　7、違約責任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______

　　營業(yè)執(zhí)照號碼營業(yè)執(zhí)照號碼

　　承攬人：定作人： (蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：

　　開戶銀行：帳號：開戶銀行：帳號：

　　電話號碼：電話號碼：

　　住址：住址：

承攬合同 6

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。

　　二、合同期自_____________年_______月______日至_____________年_______月______日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。

　　三、甲方的責任和義務：

　　1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有_____________,_____________

　　2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日_____________臺。

　　3.甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。

　　4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方_____(支架由方承擔)。

　　四、乙方的責任和義務：

　　1.合同時，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的.身份證，上崗證復印件等材料。

　　2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同，必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員_____規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。

　　3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

　　4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用(交通費)由甲方承擔。

　　5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。

　　6.乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發(fā)生人身安全問題，由乙方自行承擔。

　　五、費用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算)：

　　1.必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細，并在隔月10日前結(jié)清所有費用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進行。

　　2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：(除_____________、_____________、_____________、_____________以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機_____________元/臺2P柜機/臺_____柜機/臺5P柜機_____________元/臺

　　3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按_____________元/臺由甲方支付給乙方。

　　六、違約責任：

　　1.乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

　　2.乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實，乙方按每起_____________元的標準向甲方支付違約金。

　　3.甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付_____________元/臺的違約金。

　　七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：_____________(公章)乙方：_____________(公章)

　　代表人:_____________代表人：_____________

　　電話：_____________電話：_____________

　　日期：____________年_______月______日日期：____________年_______月______日

承攬合同 7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　鑒于甲方系發(fā)包方，乙方系承攬方，現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿，協(xié)商一致的原則，甲方?jīng)Q定委托乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協(xié)議：_________________

　　一、工程地點及概況：大竹縣竹陽鎮(zhèn)東湖灣f1幢27樓5號，房屋面積為110平方米。

　　二、工程項目：_________________

　　1、三個房間(三間臥室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、臥室鋪強化木地板;清除所有房間原有涂料，客廳、臥室打膩子，刷墻面漆兩次。

　　2、衛(wèi)生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂?shù)跫砂?廚房地面鋪磁磚，打一灶臺。

　　4、房間電源線路根據(jù)甲方要求適當調(diào)整，客廳做酒柜和鞋柜及一個隔斷。

　　5、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。

　　二、承包方式：乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的.材料必須符合標準。

　　三、質(zhì)量標準：施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

　　四、施工期限：20__年___月___日到20__年___月___日，如不能按期完成，乙方將每天承擔違約金。

　　五、工程造價：所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

　　六、付款方式：房屋裝修費總價為___元，大寫___元，甲方先預付裝修費用___元，大寫___元，剩余部分由甲方竣工后，經(jīng)檢驗符合上面要求后一次付清。

　　七、安全責任

　　乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方雇傭的工人發(fā)生安全事故，與甲方無關(guān)，由乙方自己承擔責任。

　　八、其他問題

　　裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

　　九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份具有同等的法律效力。

　　十、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　_____年 _____月____ 日 _____年 _____月____ 日

承攬合同 8

　　甲方：__________（以下簡稱甲方）

　　乙方：__________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

　　一、工程概況

　　1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。

　　2、分項工程單價：

　　（1）仿瓷：____元每平方米（含材料及人工）。

　　（2）乳膠漆：____元每平方米（含基層膩子及人工）。

　　（3）墻紙粘貼：____元每平方米。

　　（4）清水漆：____元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。

　　（5）以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

　　3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

　　4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。

　　二、付款方式

　　1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。

　　2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的______%，剩余______%為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為__個月。

　　三、甲方責任

　　1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。

　　2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量。

　　3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物。

　　4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠。

　　5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進行警告、罰款等處罰。

　　6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

　　四、乙方責任

　　1、按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質(zhì)保量的'完成任務，如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任。

　　2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉(zhuǎn)包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負責。

　　3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料。

　　4、乙方應遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定，做到文明施工、安全施工。

　　五、質(zhì)量要求

　　1、嚴格按照甲方要求施工。

　　2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。

　　3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。

　　4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

　　5、木制道具清水漆必須噴。

　　6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任。

　　7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任。

　　8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內(nèi)組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

　　六、安全施工與檢查

　　1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作。

　　2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產(chǎn)生的其他一切費用。

　　3、施工進程中，甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

　　七、違約責任

　　1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向?qū)Ψ街Ц哆`約金%__。

　　2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限。如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)。因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權(quán)解除本合同，并不再支付合同尾款。

　　八、合同解除

　　1、合同履行完畢后，本合同自動解除。

　　2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同。

　　3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

　　九、其他事項

　　1、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　2、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

　　甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________

　　地址：________________地址：________________

　　法定代表人：_________身份證號：_________

承攬合同 9

　　承攬方（乙方）：

　　代表人：

　　職務：

　　電話：

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，共同遵守執(zhí)行。

　　一、甲方供應原材料：

　　原材料：

　　規(guī)格：

　　單位：

　　數(shù)量：

　　日期：

　　成品單位耗用量：

　　二、乙方完成產(chǎn)品情況：

　　品種：

　　規(guī)格：

　　單位：

　　數(shù)量：

　　加工費：單價金額

　　三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密：

　　四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法：

　　五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法：

　　六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：

　　七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限：

　　八、本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：

　　乙方（蓋章）：

　　簽訂時間：

承攬合同 10

　　承攬合同（含運輸）

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：____，以下簡稱甲方；

　　定作主：____，以下簡稱乙方。

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費等。

　　┌─────┬───┬───┬─────┬────┬───┬─────┐

　　│定作物名稱│ 型號 │ 規(guī)格 │ 質(zhì)量要求 │計量單位│ 數(shù)量 │ 加工費 │

　　│ │ │ │ ││ ├──┬──┤

　　│ │ │ │ ││ │單位│總價│

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　├─────┼───┼───┼─────┼────┼───┼──┼──┤

　　│ │ │ │ ││ │││

　　└─────┴───┴───┴─────┴────┴───┴──┴──┘

　　第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

　　┌─────┬────┬──────┬──────┬────┬────┐

　　│定作物名稱│完工時間│檢驗時間地點│檢驗標準與方│包裝標準│包裝費承│

　　│ │││法 ││擔 │

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│ ││││││

　　├─────┼────┼──────┼──────┼────┼────┤

　　│ ││││││

　　└─────┴────┴──────┴──────┴────┴────┘

　　（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

　　┌──────┬─────┬──────┬──────┬───────┐

　　│ 定作物名稱 │ 交付時間 │ 交付地點 │ 運輸方法 │ 運輸價款承擔 │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　├──────┼─────┼──────┼──────┼───────┤

　　││ │││ │

　　└──────┴─────┴──────┴──────┴───────┘

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　┌────┬──┬──┬────┬────┬──┬──┬──┬────┐

　　│材料名稱│型號│規(guī)格│質(zhì)量要求│計量單位│數(shù)量│單價│總價│圖紙、技│

　　│││││││││術(shù)資料及│

　　│││││││││交付時間│

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　││││││││││

　　├────┼──┼──┼────┼────┼──┼──┼──┼────┤

　　││││││││││

　　└────┴──┴──┴────┴────┴──┴──┴──┴────┘

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸?shù)取?/p>

　　┌────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┐

　　│材料名稱│交付時間│交付地點│交付數(shù)量│包裝要求│檢驗方法│運輸方法│

　　│││││││和運費承│

　　│││││││擔 │

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　││││││││

　　├────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤

　　││││││││

　　└────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間__________________。

　　第七條乙方應于____年__月__日前向甲方交付定金____元；乙方應于____年__月__日前向甲方交付預付款____元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1。甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的'，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2。甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3。因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4。甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____償付違約金。

　　5。甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值___%的違約金。

　　6。由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1。乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2。乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值___%的違約金。

　　3。乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4。乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5。乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6。乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時，可以向人民法院起訴。

　　本合同于____年__月__日生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式___份，甲乙雙方各執(zhí)一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。

　　承攬方：_____定作方：______

　　地址：______地址：_______

　　法定代表人：___法定代表人：____

　　簽約日期：____年__月__日

承攬合同 11

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　一、合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。

　　二、合同期自年月日至年月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。

　　三、甲方的責任和義務：

　　1.甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有

　　2.甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日臺。

　　3.甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。

　　4.甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由方承擔）。

　　四、乙方的責任和義務：

　　1.合同時，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的`身份證，上崗證復印件等材料。

　　2.乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同，必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。

　　3.乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

　　4.乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用（交通費）由甲方承擔。

　　5.乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。

　　6.乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發(fā)生人身安全問題，由乙方自行承擔。

　　五、費用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：

　　2.乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機元/臺2P柜機/臺3P柜機/臺5P柜機元/臺

　　3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。

　　六、違約責任：

　　1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

　　七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章）

　　乙方：（公章）

　　代表人：

　　電話：

　　日期：

承攬合同 12

　　委托方：_____紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格____數(shù)量____價格、交貨期：

　　┌──┬──────┬───┬────┬────┬────┬─────┐

　　│項目│產(chǎn)品名稱、規(guī)│單位│數(shù)量│單價│總價│交貨日期│

　　│ │格│ │ │（元）│（元）×├──┬──┤

　　│ │ │ │ │ │ │一季│二季│

　　│ │ │ │ │ │ │度│度│

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│鍍鋅│綜架1600mm以│只│10萬│ 0.15 │15000萬│5萬│5萬│

　　│ │上│ │ │ │ │ │ │

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│淬火│綜條│支│100萬│ 0.11 │110000 │50萬│50萬│

　　├──┼──────┼───┼────┼────┼────┼──┼──┤

　　│ │ │ │ │ │ │ │ │

　　├──┼──────┴───┴────┴────┴────┴──┴──┤

　　│合計│（大寫）拾貳萬伍千元│

　　└──┴───────────────────────────────┘

　　2．質(zhì)量標準：乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的`技術(shù)要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之___，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質(zhì)量驗收方法：完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。

　　6．結(jié)算方式：通過銀行托收。

　　7．違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之___交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：______紡織器材廠乙方：____電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）法定代表人：（蓋章）

　　地址：_______地址：_______

　　銀行帳號：______銀行帳號：_____

　　____年__月__日

承攬合同 13

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　┌─────┬──────┬───┬───┬───┬─────────┐

　　│品名或項目│ 規(guī)格、型號 │ 單位 │ 數(shù)量 │ 單價 │ 價款或酬金（元） │

　　├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┼──────┼───┼───┼───┼─────────┤

　　│ │ │ │ │ │ │

　　├─────┴──────┴───┴───┴───┴─────────┤

　　│金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分 │

　　└──────────────────────────────────┘

　　１．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：

　　２．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　３．履行的期限、地點和方式：

　　４．驗收標準和方法：

　　５．結(jié)算方式：

　　６．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（１）承攬方的.違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值＿＿＿＿％或酬金總額＿＿＿＿的違約金。

　　（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值＿＿＿％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金＿＿＿＿％的違約金。

　　７．雙方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。

　　９．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　１０．本合同一式＿＿＿份，正本雙方各執(zhí)＿＿＿＿份，副本送工商行政管理局所存查。

　　１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到＿＿＿＿年＿＿月＿＿日止。

　　１２．本合同簽訂日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

　　定作方：＿＿＿＿＿承攬方：＿＿＿＿＿

　　法定代表人：＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿

　　開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿

　　帳號：＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿

　　＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

承攬合同 14

　　甲方：

　　乙方：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：。

　　3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。

　　二、工程工期

　　1、本工程的工期從年月日至年月日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。

　　2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。

　　3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩

　　三、承包價款及支付方式

　　1、工程款總價為元。

　　2、支付方式：合同簽訂后支付工程款，工程竣工驗收合格后甲方向

　　乙方支付的工程款應達到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

　　四、工程質(zhì)量標準及驗收

　　在施工過程中，乙方應嚴格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標準及驗收規(guī)范。

　　五、雙方責任和權(quán)利

　　(一)甲方的責任和權(quán)利

　　1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。

　　2、乙方固定技術(shù)力量達不到合格標準，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。

　　3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。

　　(二)乙方責任和權(quán)利

　　1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護等工作。

　　2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的.質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

　　3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

　　4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

　　5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

　　6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設施。

　　7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。

　　8、為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護用品)。

　　9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

　　10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。

　　六、違約責任：

　　1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。

　　2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。

　　3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。

　　七、爭議的解決方式：

　　甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、合同的效力

　　本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。

　　十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬合同 15

　　發(fā)包單位：風力發(fā)電有限公司 (以下簡稱：甲方)

　　承包單位：裝潢有限公司 (以下簡稱：乙方)

　　甲方將本電力工程項目發(fā)包給乙方施工，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)地方承包工程有關(guān)管理規(guī)定、國家電力公司有關(guān)安全管理文件和國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的安全責任，確保施工安全，雙方在簽訂施工合同的同時簽定本協(xié)議。

　　1、電力工程項目：

　　1.1工程項目名稱：風電場中控樓外墻裝飾。詳見工程合同(合同編號： )。

　　1.2工程地址：

　　2、工程項目期限：

　　年月日至年月日工程完工。

　　3、甲方的權(quán)利和義務：

　　3.1由甲方對乙方進場人員進行電力安全生產(chǎn)規(guī)程介紹。

　　3.2甲方在施工過程中有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及監(jiān)督檢查的義務，當乙方出現(xiàn)有違反電力生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定和風電場安全運行規(guī)定時，甲方有權(quán)作出停工整頓，限期整改。

　　3.3甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式提出。

　　4、乙方的權(quán)利和義務：

　　4.1乙方在施工前要認真勘測施工現(xiàn)場，詳細了解電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)的`可施工范圍和停電范圍，根據(jù)工程項目內(nèi)容、特點做好安全措施。

　　4.2在有可能發(fā)生火災、觸電、高空墜落、機械傷害等危險或引起嚴重設備事故的情況下，乙方應事先向甲方詳細了解清楚，并制定安全技術(shù)措施。