定做合同

定做合同范本

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的定做合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

定做合同范本1

　　委托方： (以下簡稱“甲方”)

　　受托方： (以下簡稱“乙方”)

　　雙方根據《中華人民共和國合同法》以及國家有關法律法規，經友好協商，就甲方向乙方訂購禮品的相關事宜達成以下協議條款以資共同遵守。

　　第一條 定制的物品

　　本合同定制禮品的名稱、數量、單位、單價、金額等詳見如下《禮品定制采購明細清單》。《禮品定制采購明細清單》

　　第二條 貨款及支付方式

　　1.本合同項下商品的總貨款為人民幣￥12100元(大寫金額： 壹萬貳仟壹佰 元整)。

　　2.待乙方將所有定制禮品制作完畢后，應向甲方開具等額正規合法的發票，否則甲方有權拒絕向乙方付款。甲方在驗收發票合格后7日內將制作總費用：人民幣12100元(壹萬貳仟壹佰)，通過打款方式一次性支付于乙方。

　　第三條 商品制作要求

　　1.乙方應根據甲方的要求進行制作，具體材質及制作要求詳見《禮品定制采購明細清單》。

　　2.甲方在本合同簽訂之日起 2 日內，將制作稿文件發送給乙方，未經甲方同意不得隨意更改樣稿。

　　第四條 交(提)貨時間

　　乙方在樣品通過核實認可之日起 7 日內將符合本合同約定的商品全部交付甲方。

　　第五條 交(提)貨地點

　　本合同涵蓋禮品的到貨地點為甲方指定： 重慶長壽區江南街道南城U街營銷中心 。

　　第六條 運輸費用

　　本合同項下商品的運輸由乙方負責，費用也由其承擔。

　　第七條 違約責任

　　1.本合同全部條款雙方均需嚴格遵守，任何一方違約應承擔違約責任并賠償由此給對方造成的所有損失。

　　2.如果乙方延遲交貨，則向甲方支付逾期交貨違約金，每延遲一天，按本合同總貨款的 3%計算違約金。

　　3.如果甲方拖延提貨或延遲付款，則向甲方支付逾期付款違約金，每延遲一天，按本合同總價款的3%計算違約金。

　　4.若甲方提供的給乙方的制作稿經甲方簽字確認后出現制作錯誤，甲方有權拒絕支付制作費用，并有權要求乙方賠償實際損失。

　　第九條 不可抗力

　　1.本合同所稱不可抗力，是指本合同各方由于地震、臺風、水災、火災、戰爭以及其它不能預見，并且對其發生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客觀情況。

　　2.本合同任何一方因不可抗力不能履行或不能完全履行本合同的義務時，應在不可抗力發生之日起 3 日內通知本合同的另一方，并提供有關部門出具的不可抗力證明，同時提出部分或全部免除責任請求和終止本合同要求。

　　第十條 爭議解決

　　凡因履行本合同發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先由雙方友好協商，若雙方不能協商解決，任何一方均可向所在地方人民法院提起訴訟。

　　第十一條 其他

　　1.本合同自甲乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效。

　　2.本合同一式 叁 份，甲方持 貳 份，乙方持 壹 份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

定做合同范本2

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　甲、乙雙方經友好協商，根據《民法典》有關規定，本著自愿、平等、互利為原則，特簽訂此合同。

　　一、廣告牌加工制作內容及要求

　　二、驗收標準：按實際樣品為檢驗標準。

　　三、交貨方式：乙方負責送貨到甲方指定安裝地點。

　　四、結算方式及期限本文：合同簽訂后乙方開始制作廣告牌，負責按質按量如期完成合同所約定的項目內容。待驗收合格后，甲方一次性付清乙方工程款。

　　五、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題，根據問題所屬承擔責任。

　　六、本合同一式兩份，雙方各執一份，具同等法律效力，其他事宜均由雙方協商解決。

　　甲方：_____________

　　乙方：_____________

　　委托代理人：_______

　　委托代理人：_______

　　_____年____月____日

　　_____年____月____日

定做合同范本3

　　定作人：

　　承攬人：

　　1、定做產品為唐山市師范學院宿舍樓及國際交流中心項目所有強電配電系統中的配電箱(不包括高壓);規格、型號見圖紙(主要元器件為正泰產品;承攬方提供的報價清單只作為單體指導價，具體數量以定作人計劃為準。

　　2、價款的結算方式及期限：____________

　　合同簽訂后，承攬方收到預付款10萬元后5天內，將200個AL箱箱體(規格、型號)送到定作人指定地點，其余227個AL箱箱體(規格、型號)于10日送到定作人指定地點。按照定作人要求具體數量、規格、總價款、交貨日期等雙方補充協商，確定后定作方再支付預付款10萬元，承攬方將全部產品送到定作人指定地點后7日內付清合同總價款的90%(包含預付款20萬元);自承攬方負責調試完畢后一年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%;兩年內無質量問題，定作方支付合同總價款的5%后付清余款。

　　3、原材料的提供方式、規格、數量、質量由承攬人自行負責。

　　4、技術資料、設計圖紙的提供及保密要求：定作人提供全套圖紙，但承攬人不得將本圖紙泄露出去，產品全部到貨后圖紙返回。

　　5、質量要求、技術標準必須符合國家質量相關標準且負責質量或電力部門對產品驗收。

　　6、包裝標準及費用負擔由承攬方自行負責。

　　7、交(提)貨地點、方式及費用負擔：唐山市師范學院工地現場，車板交貨，由定作人卸車，運費由承攬方負擔。

　　8、產品驗收標準、方法、提出產品異議的期限：貨到現場，由定作人開箱驗貨，7日內提出產品異議，產品免費質保期為兩年。

　　9、違約責任：合同執行中，雙方如有違約(到貨期或結款日期超出

　　10日視為違約)，違約方向對方支付違約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協商解決，如協商不成，到定作方人民法院解決。

　　10、其它約定事項：

　　在合同執行中。現場實際情況有變化，承攬方還未制作產品，以定作人實際變更為準，費用增加與減少，雙方協商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報價清單，單體價為參考);圖紙中主要元器件為正泰產品，所涉及到附件，由承攬方負責且保證質量。

　　11、本合同未盡事宜，雙方協商解決;本合同一式四份，雙方各持兩份，雙方簽字蓋章后生效。

　　定作人名稱(章)：____________

　　承攬人名稱(章)：____________

　　日期：____________

定做合同范本4

　　定作方：______(以下簡稱甲方)

　　承攬方：______(以上簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品

　　貨款總計：______大寫：叁萬貳仟捌佰捌拾元整元整。小寫：_____元整。乙方提供服裝款式及面料樣品，經雙方確認后乙方再進行批量生產;采取乙方包工包料并提供全部輔料方式;

　　第二條服裝交付

　　交貨時間：自本合同簽訂且乙方收到預付款后日內交貨。

　　第三條服裝質量及驗收

　　1、加工的服裝成品質量及款式按乙方提供的并經雙方封存的服裝樣衣執行(合同附件一)。

　　2、產品驗收方法。

　　第一步：初步抽檢。甲方在收到服裝后須認真核對貨物的品名、款號、數量、準確無誤后方可抽樣;驗收方式：產品按30%抽檢;抽樣標準為：隨機;驗收標準：與樣衣款式、布料、做工一致;驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。

　　第二步：試穿驗貨。甲方收到乙方交付的全部服裝后3天內組織員工進行試穿，全部服裝尺寸合身且沒有其他質量問題的視為合格。

　　3、經過兩步檢驗，乙方提供的服裝部分不合格的，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方負責修改或者重做;如果不合格率超過15%，甲方有權解除合同要求乙方返還全部貨款并有權要求乙方支付貨款全額30%的違約金。

　　第四條結算方式

　　1：此合同簽訂后貨款分二次付清。

　　2、簽訂當日內甲方須預付50%人民幣元整的訂金給乙方;余下貨款50%人民幣元整甲方收到乙方全部貨物并驗收合格后，須當日內付清。

　　第五條違約責任

　　1、甲方逾期付款的，乙方應先行予以書面催告，催告發出7日內，甲方仍未履行付款義務，開始計算違約金。每逾期一天甲方應向乙方支付應付未付款千分之二的違約金。

　　2、乙方未按合同約定時間交付定做服裝，每逾期一天乙方應承擔合同總價款的千分之二違約金。

　　第六條其他

　　1、本合同經雙方簽字后生效，合同履行完畢即失效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　2、在履行本合同中發生爭議，經協商不能達成補充規定的，可向甲方所在地(城陽)人民法院起訴。

　　定作方：____________

　　承攬方：____________

　　日期：____________

定做合同范本5

　　定作方(下稱“甲方”)：____________________________________

　　承攬方(下稱“乙方”)：____________________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在自愿、平等、協商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協議，以資共同信守。

　　第一條定作物品名：____________

　　規格型號：____________

　　數量：____________

　　第二條加工成品質量要求：__________________。

　　第三條原材料的提供：原材料由方提供。

　　原材料品牌及質量要求：__________________

　　第四條技術資料、設計方案及圖紙提供辦法：由乙方設計，經甲方書面確認后，作為制作的依據。

　　第五條合同價款：

　　第六條付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數量支付該批次全部價款的%，剩余%為質保金，質保期滿無質量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規發票，否則甲方有權拒絕付款。

　　第七條交貨時間、地點及方式

　　1、簽訂本合同后日內，乙方交付本次定作的全部產品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數量和時間供貨;

　　2、乙方負責將定作的產品運到甲方辦公地點或施工現場;如果定作的產品需要現場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現場作業。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。

　　第八條驗收標準和方式

　　1、定作產品運至現場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產品，應當在2日內向乙方提出;對使用后才能夠檢測產品是否合格的，質保期為年，在質保期內發生質量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內予以修復或更換。

　　2、甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產品的行業標準及甲方要求的標準進行驗收。

　　第九條甲方的權利和義務

　　1、有權檢查乙方提供的定作產品原材料，有權要求乙方更換對不合格的原材料;

　　2、有權審核乙方提供的產品設計方案或圖紙;

　　3、有權要求乙方按時交付合格的定作產品;

　　4、應當按時向乙方支付價款。

　　第十條乙方的權利和義務

　　1、有權要求甲方支付價款;

　　2、保證提供符合約定的定作產品，原材料符合約定的質量要求;

　　3、應當按時交付定作產品;

　　4、負責產品的運輸和安裝，并承擔相應費用;

　　5、在制作、運輸、安裝過程中發生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;

　　6、由于乙方產品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。

　　第十一條違約責任

　　一、甲方的違約責任

　　1、甲方中途變更定作物的規格、質量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。

　　2、甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。

　　3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3%的違約金。

　　二、乙方的違約責任

　　1、乙方未按合同規定的質量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。

　　3、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3%的違約金;未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　4、不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。

　　第十二條其他

　　1、本合同壹式叁份，甲方持貳份，乙方持壹份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執行。

　　2、甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權申請公證送達，由此產生的費用由接收方承擔。

　　第十三條其它約定

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

定做合同范本6

　　合同編號：_________

　　定作人(甲方)：_________

　　承攬人(乙方)：_________

　　為維護甲、乙雙方當事人的合法權益，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國產品質量法》等法律、法規及有關規定，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　一、品名、用材、規格、數量、價款

　　(一)家具名稱：_________(由型號、基材、類別三部分組成)。

　　(二)甲方自定規格的家具，于_________年_________月_________日前將家具圖紙、樣品、技術資料等材料一式兩份，由雙方簽名或蓋章確認后作為合同附件。

　　二、支付方式

　　(一)定金：甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元，作為定金。

　　(二)預付款：甲方于_________年_________月_________日向乙方支付人民幣_________元，作為預付款。

　　(三)第一次付款：_________年_________月_________日付款人民幣_________元。

　　第二次付款：_________年_________月_________日付款人民幣_________元。

　　補充約定：_________。

　　(四)支付方式：『□支票』　『□轉帳』　『□現金』　『□其他』

　　三、家具交付期限、地點和方式、運費結算、運輸風險承擔及安裝

　　本合同所訂家具按以下第_________種方式交(提)貨：

　　(一)乙方于_________年_________月_________日將家具送到甲方指定地點_________區(縣)_________路_________弄_________號_________室。

　　(二)甲方于_________年_________月_________日到乙方指定地點_________自提家具。

　　(三)如無特別約定，由乙方負責安裝家具。

　　乙方送貨的，運費及運輸途中風險由乙方承擔;甲方自提的，運費及運輸途中風險由甲方承擔。但甲乙雙方有特別約定的除外。

　　四、甲方權利及義務

　　(一)甲方對乙方使用的材料具有檢驗權。

　　(二)甲方按照合同約定提供家具圖紙、樣品、技術要求等材料。

　　(三)甲方應協助乙方完成工作。

　　(四)甲方應及時接收家具，并進行檢驗。

　　(五)甲方應按照合同約定的時間、方式支付價款。

　　(六)在履行合同過程中，甲方有權對家具的質量、數量等進行監督檢驗，但不得妨礙乙方的正常工作。

　　五、乙方權利及義務

　　(一)乙方應及時對甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等的合理性進行確認。

　　(二)乙方應妥善保管甲方提供的圖紙、樣品、技術資料等，并按照甲方的要求保守秘密，未經甲方許可，不得留存復制品及技術資料。

　　(三)乙方交付家具時，應提供產品質量合格證明、使用說明書、“三包”憑證及發票等。

　　(四)如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的家具享有留置權。

　　(五)乙方應按照合同約定交付家具。

　　(六)未經甲方同意，乙方不得將家具定作的主要工作交由第三人完成。

　　六、驗收

　　甲方應對家具的用材、數量、商標、規格、色澤等進行驗收，如有異議，及時提出。

　　七、家具的質量要求、技術標準

　　(一)質量標準：執行　□國家/□地方/□企業　家具產品標準。

　　(二)安全標準：執行gb18584-xx木家具中有害物質限量標準。

　　(三)售后責任保證：執行《上海家具行業產品“三包”責任規則》。

　　八、違約責任

　　(一)因乙方原因造成家具未達質量標準，甲方有權要求乙方無償返工或更換，并承擔相應的違約責任;經乙方返工或更換后，仍未達質量標準的，甲方有權解除合同，乙方應賠償甲方相應損失。

　　(二)乙方交付家具數量不足，甲方有權要求乙方補齊并承擔相應的違約責任。

　　(三)乙方未經甲方同意逾期交付家具的，應向甲方支付違約金，_________。

　　(四)甲方未經乙方同意逾期付款的，應向乙方支付違約金，_________。

　　(五)_________。

　　(六)_________。

　　九、變更與解除

　　甲方中途變更或解除合同，應書面通知乙方。如給乙方造成損失的，應賠償相應損失。

　　十、不可抗力

　　(一)任何一方因不可抗力造成全部或部分不能履行合同的，可免除相應責任。但遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　(二)遇有不可抗力的一方，應及時書面通知對方。

　　十一、爭議解決

　　發生的爭議，由雙方協商解決;也可請求調解;或選擇下列方式第_________種方式解決：

　　1.提請上海仲裁委員會仲裁。

　　2.依法向人民法院提請起訴。

　　十二、其他事項

　　十三、本合同一式_________份，甲、乙雙方各執_________份。

　　定作人(甲方)：_________

　　簽訂時間：_________年___月___日

　　承攬人(乙方)：_________

　　簽訂時間：_________年___月___日

定做合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　　（1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

　　（2）乙方職責

　　完成上述規定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）

　　（3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術要求。

　　技術要求

　　（A）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　　（B）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

　　（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　　（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　　（E）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　　（F）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。

　　3、價格

　　（1）鑄件價格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規格鑄件價格雙方協商定

　　4、結算方式：

　　（1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

　　（2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

　　（3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

　　5、交貨期

　　（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

　　（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　　（3）特殊規格雙方協商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

　　7、質量保證：

　　甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　　（1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　　（2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務的轉讓：

　　乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　　（1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

　　乙方無正當理由不按期制造投入時。

　　實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

　　（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方沒有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　日期： 日期：

定做合同范本8

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在 年 月 日至 年 月 有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量 的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是 乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后 日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限

　　1、甲方完成加工產品后，在乙方訂貨清單確定的交貨日期交貨前，乙方必須將該批次貨物的剩余尾款全額支付甲方，甲方履行合同交貨義務。

　　2、如乙方未按約定付清定作款項，未付清加工款的產品所有權由甲方所有。甲方可對定作物行使留置、處分等權利。

　　3、乙方由于其他非法定原因，未能在訂貨清單約定的日期支付甲方貨物全款，每延遲1日支付甲方 元保管費，該保管費累計達到該批次預付款額時，該要貨清單自動解除，預付款不再退還。

　　七、違約責任

　　1、乙方的違約責任

　　(1)中途變更加工產品品種、數量、設計、質量或包裝的規格給承攬方造成損失的，應償付甲方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為____元人民幣。

　　(2) 未按合同規定日期付款的，除應該繼續付清全部加工款外，每延期一天，還應償付甲方以延期付款總值千分之一的違約金，直至依據第七條扣完保管費為止。

　　(3)無故拒絕接收定作物的，應賠償甲方因而造成的損失;錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付貨物地點或者接收人的，應該承擔因此多支出的費用并賠償甲方因此造成的損失。

　　2、甲方的違約責任

　　(1)違反本合同第一條和第九條規定的數量而少交的，甲方應照數補交，否則應支付乙方以少交貨物價款百分之

　　的違約金 。

　　(2)包裝不符合合同規定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ;

　　(3) 甲方無故提前交付加工產品的，除非取得乙方同意，否則乙方有權拒收，產生的損失由甲方負責。

　　(4)因為甲方原因導致貨物錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

　　八、爭議解決方式

　　本合同履行過程中的任何爭議，由雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向原告所在地人民法院起訴。

　　九、特殊性規定

　　因生產特殊性，乙方允許甲方在供應加工物數量上有±

　　%的浮動時在交付時間上有±__天的浮動。 同時鑒于加工產品的特殊性，甲方在交貨時贈送乙方訂貨清單確定的每種規格產品 %的損耗管。

　　十、本合同履行過程中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　十一、雙方需約定的其它事項：

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)______________乙方(蓋章)：

　　法定代表人：_______法定代表人：

定做合同范本9

　　供方：_________(以下簡稱甲方)

　　需方：_________(以下簡稱乙方)

　　經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規定，特簽訂以下合同：

　　一、合同內容：

　　1、辦公桌臺：規格140×70×76cm，附柜：120×42cm，用_________制作。

　　2、書柜：規格140×40×200h(cm)。_________為主材制作。

　　3、椅子按國家標準的高度配套。

　　4、以上辦公家具的款式按樣板制作。

　　二、數量、單價及金額：

　　制作辦公桌椅共_________套，桌臺為_________元/套(含附柜)，椅子為_________元/張，_________個 _________書柜，為_________元/個。總金額：_________元。(備注按已有的規格、款式、尺寸、質量現場量取后制作)。

　　以上價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。

　　三、質量要求：

　　甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。(注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。)

　　四、加工、售后服務方式：

　　甲方負責全包工包料，應嚴格按照依照合同規定選用原材料，并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響辦公家具的質量時，乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　保修期為_________年，在保修期內，家具出現質量問題，甲方應免費修理(包括材料費和工時費)。

　　在保修期內，因同一嚴重質量問題，修理兩次仍達不到標準要求的，憑修理記錄和有關證明，甲方應為乙方免費調換同規格型號、同樣式的產品。

　　五、交貨時間及地點：

　　在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________。

　　產品自交貨之日起90日內，發生嚴重質量問題，乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時，應當按原定購價格一次退清貨款。

　　六、驗收標準及方式：

　　甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。

　　七、包裝、裝卸、運輸方式及費用：

　　包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。

　　八、付款方式及期限：

　　即貨到驗收合格后付總貨款的90%，扣留10%貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。

　　九、違約責任：

　　1、甲方違約責任：

　　(1)甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的損失。

　　(2)甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。

　　(3)甲方未按合同規定的質量交付家具或完成工作，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　(4)甲方未按合同規定包裝家具，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成家具的毀損、滅失的，由甲方賠償損失。

　　(5)甲方逾期交付標的物，應當按照合同規定，向乙方償付違約金;合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　(6)甲方實行代運或送貨的標的物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。

　　2、乙方違約責任：

　　(1)乙方中途變更標的物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　(2)乙方中途廢止合同，屬甲方提供原材料的，償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。

　　(3)乙方如無故超過合同規定期限付款，每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。

　　(4)超過合同規定期限領取標的物的，除償付違約金外，還應當承擔甲方實際支付的保管、保養費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的，甲方有權將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養費時，乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣，應當賠償甲方的損失。

　　(5)無故拒絕接收標的物，應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　(6)變更交付標的物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。

　　十一、合同雙方在合同履行過程中發生糾紛的，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十二、本合同如有未盡事宜，須經雙方協商修訂，協商不成按合同法有關規定執行。

　　本合同一式貳份，雙方各執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方：_________　　　　　　　　　　　　乙方：_________

　　地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

　　甲方代表：_________　　　　　　　　　　乙方代表：_________

　　電話號碼：_________　　　　　　　　　　電話號碼：_________

　　開戶銀行：_________　　　　　　　　　　開戶銀行：_________

　　銀行帳號：_________　　　　　　　　　　銀行帳號：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________　　　　　　　　　　簽訂地點：_________

定做合同范本10

　　承攬人：____________

　　定作人：____________

　　定作人委托承攬人制作______，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條定作成品

　　1、定作成品名稱為：______

　　2、定作成品規格為：______

　　3、定作成品數量為：______，單位為：______

　　第二條定作成品質量要求

　　定作成品的質量要求為：______，

　　(定作物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。)

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限

　　1、承攬人提供原材料的數量為：______消耗定額為：______規格為：______

　　2、定作人對原材料檢驗期限是：______，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。

　　3、原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限

　　1、技術資料、圖紙由______一方提供。

　　2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為：____________

　　3、承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作人;定作人應在日/月內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4、保密要求：______(注意，承攬人對于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。)

　　第五條報酬

　　承攬人按合同有關要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款(或酬金)______元。(若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。)

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。

　　2、驗收期限為：_________

　　①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　　②驗收前，承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　3、保證期限為：_____________

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4、雙方當事人對承攬的`定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時間和地點

　　1、交(提)定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準;自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。(雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。)

　　2、交貨地點：______

　　第八條包裝

　　1、包裝定作物的材料：

　　2、包裝定作物的方式：

　　3、包裝定作物的標準與要求：

　　4、包裝定作物的費用由________一方負擔。

　　第九條運輸

　　1、本次定作承攬中，采用_____運輸方式。

　　2、本次定作承攬中的運輸費用由______一方承擔。

　　第十條結算

　　1、定作人應在承攬人交付符合要求定作物的______日/月內，與承攬人結算。

　　2、定作人采用(寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算)作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1、承攬人要求定作人交付______元定金;定作人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。

　　2、定作人可向承攬人給付______元預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款;定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1、承攬人未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應按質論價;定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經修整或調換后，定作物仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2、交貨時間到期，承攬人交付定作物數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不需要的，定作人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　3、承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4、承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金______元;以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的______‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5、承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的______%(一般為10%～30%)或酬金總額的______%(一般為20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。

　　9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　第十三條定作人違約責任

　　1、定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2、定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的______%(一般為10%～30%)的違約金。

　　3、定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。

　　4、定作人逾期領取定作物，應支付違約金______元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足的部分;如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人的損失。

　　5、定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的______一‰償付違約金。

　　6、定作人無故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1、在合同履行期內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。

　　2、在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。

　　3、在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決;協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。(如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。)

　　第十六條合同的變更或解除

　　經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。

　　定作人：______(簽章)

　　定作人地址：______

　　承攬人：______(簽章)

　　承攬人地址：______

　　簽訂日期：______年______月______日

定做合同范本11

　　定作人(甲方)：____________

　　承攬人(乙方)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至______年______月______日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

定做合同范本12

　　需方(甲方):_______________________________

　　供方(乙方):______________________________

　　合同編號:__________________

　　甲乙雙方經友好協商,愿著公平,公正,公開互信的原則,共同遵守如下條款:

　　一、乙方結合甲方的現場條件,按其技術要求出具方案和圖樣,雙方確認后,作為合同附件,簽定本合同

　　二、甲方訂購乙方以下產品:

　　備注:___________________________________________________

　　三、付款方式:簽訂合同后，甲方應付給乙方總合同款的____%(即:__________元)作為預付款,乙方開始生產并運作(包括進入現場做預買件),在全部工程安裝施工完畢,把產品完全交付給甲方后;甲方應在三天內對其產品進行驗收,驗收合格后,一個工作日內再付給乙方總款的____%作為尾款(即__________元

　　四、工期自簽定合同之日起,止于_________年____月____日,安裝竣工自然災害,地震,不可抗力等因素耽誤工期除外

　　五、安裝詳細地址:_________________________________________

　　六、安裝前甲方提前提供如下準備工作:

　　1、提供產品安放位置和清除障礙物,不得影響工程進度

　　2、組織安裝所需的220V(800W)電源和即到即裝的現場條件;

　　3、負責產品到場后的安全保護工作七、甲方未付清全款前,產品的所有權歸屬乙方,如甲方無故拖辭付款,乙

　　方有權從安裝地點收回本產品,相關損失由甲方負責

　　八、違約責任:乙方未按照甲方示意或合同,造成產品不合格,甲方有權要求更換或退訂;由于質量原因未及時維修,給甲方造成的損失由乙方承擔

　　九、解決爭議:雙方在履行合同期間,產生的爭議可協商解決,協商不成的到合同簽發地仲裁委員會解決或訴諸海淀區人民法院解決

　　十、補充條款:______________________________________________、

　　十一、本合同一式,甲方執,乙方執份,雙方簽字蓋章后即可生效、

　　甲方(簽章):______

　　乙方(簽章):______

　　簽約(代理人):______

　　簽約(代理人):______

　　聯系電話:______

　　聯系電話:______

　　簽字日期:______

　　簽字日期:______

定做合同范本13

　　合同編號：

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方委托乙方加工 模具共 套 付。雙方達成如下加工協議。 模具基本情況（單價含17%增值稅）：本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具。模具上需打印或標示：1、xx公司；2、零件名稱： ；3、零件圖號： 。

　　一、雙方的權利及責任

　　（1）甲方責任及權利如下

　　1、甲方負責交付給乙方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。

　　2、對交付給乙方的產品設計圖紙和相關技術資料，甲方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，乙方應征詢甲方意見，由甲方確認。

　　3、乙方完成模具的設計和制造后，由甲方去乙方現場對模具進行驗證確認或由乙方提供產品樣品到甲方進行驗證確認。

　　（2）乙方權利及責任如下

　　1、乙方負責根據甲方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，乙方負責按照合同規定按時完成符合甲方設計要求的模具。

　　2、乙方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時乙方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供甲方確認。如需修/改模，送樣時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）。

　　3、模具由甲方確認合格后，由乙方負責模具的封存。如甲方同意乙方進行產品的后續加工生產，則由乙方負責模具的修理和維護，乙方必須根據甲方或甲方授權的第三方的訂單4、對給甲方生產的所有模具，乙方應提供的詳細的設計圖紙給甲方。所有的圖紙必須以autocad或solidwork或proe制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給甲方以供批準。

　　二、 技術條款

　　1、模具的修理和維護：如在乙方生產產品，在生產過程中模具的修理和維護由乙方負責。

　　2、在雙方協商無異議之后，甲方提供產品設計圖紙及相關技術資料給乙方，并派技術人員同乙方進行技術交流或乙方派技術人員到甲方進行技術交流。

　　3、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到甲方的品質要求。

　　4、乙方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到乙方的交貨要求： 日產能：千件月產能：千件

　　5、乙方承諾本合同中所涉及的所有模具使用均能達到15萬次以上。

　　6、未經甲方允許，嚴禁乙方將本合同中所涉及的任何一套（付）模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由乙方依本合同的違約條款承擔違約責任。

　　三、商務條款

　　1、 模具價格

　　1.1 模具合同總金額（含17%增值稅）rmb 元。

　　1.2 模具價格總金額已包含如下費用，乙方不得以以下原因向甲方要求費用：

　　1.2.2 乙方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用。

　　1.2.3乙方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用。

　　1.2.4 乙方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

　　1.3當甲方書面要求乙方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則乙方不需向甲方收費；如果模具修改較

　　復雜，對整個模具的結構影響很大，則由乙方根據修改模具所需工時向甲方報價，由甲方承擔相應的模具修改費用。如果因為乙方的原因，因模具不能滿足甲方的要求而進行的修模或改模，甲方不承擔任何責任。

　　2、開模進度

　　2.1 乙方在收到甲方確認后的產品圖紙之后，即開始進入模具設計和制作階段，開模周期為20天2.3 如果乙方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而甲方又急需生產，乙方應先用現有的模具（如果有）安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

　　3、付款方式

　　合同款分攤在乙方向甲方首供的5萬件物料中，即首供的5萬件物料單價中包含模具攤銷費 元/件。如果訂單數量不足5萬件，甲方需補齊乙方未攤完的合同款，但乙方需開具同等金額發票（稅率17%）給甲方。

　　四、 產品品質保證

　　乙方在完成模具后，乙方同意按照甲方品質檢驗標準以保證產品品質(首件確認報告)。甲方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

　　五、模具所有權

　　1、本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸甲方所有，乙方不得干涉甲方對模具的處置權。如在乙方生產，由乙方負責保管，未經甲方同意，乙方不得將此模具提供給第三者生產，否則甲方有權要求乙方退還模具費并賠償造成的損失。

　　2、甲方付清模具款后，要求將模具從乙方處轉出時，乙方必須配合甲方或甲方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。乙方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至甲方指定的地點。

　　3、模具轉移過程中，如因乙方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由乙方承擔。

　　六、 模具維護

　　1、乙方保證模具使用壽命15萬次以上，并在此期間內由乙方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用, 乙方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用。

　　2、乙方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由甲方提出。如甲方要詢問有關的技術細節或證據，甲方可以隨時查閱，無需通知。乙方每三個月應將登記記錄復印一次給甲方。乙方應主動定期完成此項任務，無需甲方另行提出要求。

　　七、知識產權

　　1、本合同所涉及的產品造型及甲方提供的設計圖紙和其他資料中所包含的知識產權為甲方所擁有，未經甲方許可，乙方不得向任何公司和個人泄漏，否則由此產生的一切損失由乙2、乙方同意其不會將甲方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的，否則甲方有權追究乙方相應的責任；未經甲方書面許可，乙方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及甲方提供的任何資料和信息。

　　3、未經甲方許可，嚴禁乙方使用本模具向除甲方或甲方指定的客戶以外的其他客戶供貨，否則由此產生的一切直接損失和間接損失一律由乙方負責。

　　八、違約責任

　　1、 如果乙方未能按2.1中規定的進度完成模具制作及送樣，由乙方承擔違約責任。每延誤一天，乙方須付給甲方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額的50%。

　　2、 如果因為乙方的原因造成乙方提供給甲方的產品的品質達不到甲方的要求并且在組裝過

　　程中導致其他物料的損失和報廢，乙方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。

　　3、 如乙方因為不可抗拒力（包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力）造成的供貨延遲，甲方允許免責。但乙方應在不可抗拒力發生后24小時內以書面形式通知甲方，并且乙方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，甲方有權取消本合同。

　　九、其它

　　1、本合同自雙方代表或委托代理人簽字蓋章之日起生效，一式三份，甲方兩份，乙方一份; 有效期至模具驗收合格、付清所有合同款項、保修期滿為止。

　　2、對于實施本合同而發生的任何爭議，雙方首先通過友好協商解決, 如在30天內協商不成，任何一方均可將爭議提交甲方所在地法院處理.。

　　甲方： 乙方：

　　代表：代表：

　　時間： 時間：

定做合同范本14

　　定作人(甲方)：____________

　　承攬人(乙方)：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方遵循平等自愿、協商一致和誠實信用的原則，現就電瓶產品委托乙方加工制作的相關事宜，特簽訂本合同：

　　第一條合作內容

　　加工定作內容：就乙方目前生產的20多個品種的電瓶，甲方暫定在合同期限內向乙方定做30萬支。

　　第二條合同期限

　　自本合同生效之日起至20xx年12月30日止。

　　第三條加工定作方式

　　1、本合同中甲乙雙方所約定的加工定作方式為：由甲方提供原材料，乙方進行加工制作，生產出成品后，向甲方交付產品，乙方收取加工勞務費。

　　2、在本合同期限內，生產原材料和成品的所有權均系甲方所有，乙方只具有收取勞務費的權利和義務。

　　3、關于其加工制作過程中的稅、費等問題由雙方另行協商確定。

　　第四條加工勞務費

　　乙方完成甲方定作的工作量后甲方按成本價的15%向乙方支付加工勞務費用。

　　第五條雙方的權利與義務

　　1、本合同期限內，甲方負責向乙方供應生產電瓶產品所需的一切原材料，乙方提供倉庫供甲方用于原材料和產品堆放，甲方對原材料享有所有權，甲方派專人就原材料簽收登記、保管，并按生產進度的需要發放原材料。

　　2、甲方有權監督乙方進行加工制作，如發現存在不合格產品的，甲方可拒絕接收成品，并有權要求乙方承擔成本損失。

　　3、乙方應對生產的成品，分批次向甲方移交。

　　4、未經甲方同意，乙方不得擅自處置甲方的原材料或成品(包括不得變賣、轉移、出售、贈與、擔保等)。

　　5、合同期間，非因不可抗力或本合同約定情形乙方不得停工、停產。

　　6、合同履行期間，乙方不得以任何理由留置甲方的原材料或成品。

　　7、如甲方認為有需要對生產的產品辦理質押等手續的，乙方應全面配合。

　　第六條驗收標準

　　乙方生產的產品質量應嚴格按照國家標準或行業標準執行乙方下線的成品每天向甲方辦理移交。

　　第七條違約責任

　　1、乙方應妥善的保管好甲方供應的原材料和生產線上的半成品及未交付的成品，在此期間，如存在損毀滅失等情形的由乙方承擔賠償責任。

　　2、乙方如擅自處置甲方的原材料或產品的，則由乙方承擔損失賠償責任。

　　第八條其他

　　1、本合同未盡事宜，可由雙方簽訂補充協議，補充協議與本合同相沖突的，以補充協議為準。

　　2、本合同自雙方簽字或蓋章時生效，在履行合同的過程中發生爭議的，可向合同履行地人民法院訴訟解決。

　　3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　時間：____________

定做合同范本15

　　定作方：

　　承攬方：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　一、品名或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限

　　定作物品 價款或酬金 交貨數量及交貨期限

　　規格型號計量單位數 量

　　名或項目 單價總金額合計

　　二、定作方帶料

　　材料名稱規格型號計量單位數 量質 量提供日期消耗定額單 價總金額

　　三、質量要求、技術標準

　　四、承攬方對質量負責的條件及期限

　　五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

　　六、驗收標準、方法和期限

　　七、包裝要求及費用負擔

　　八、交（提）貨方式及地點

　　九、交付定金預付款數額及時間

　　十、結算方式及期限

　　十一、違約責任

　　十二、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件

　　十三、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向人民法院起訴

　　十四、雙方協商的其它條款

　　定作方承攬方

　　單位名稱（章）單位名稱（章）

　　單位地址：單位地址：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　年月日 年月日

　　有效期限： 年月日至年月日

　　本合同適用作為紡織品代加、食品代加工、奶粉代加工、帶料加工、電鍍加工、塑料加工等合同用。

　　委 托 方： （以下簡稱甲方）

　　受委托方： （以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工 ，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　品名規格單位數量備注

　　第二條 加工成品質量要求： 。（加工訂作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法、規格、數量和質量：

　　1、用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響訂作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。甲方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：

　　1、乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方；甲方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。

　　2、乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。

　　3、甲方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法：

　　1、按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、甲方應當按合同規定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的訂作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的訂作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：

　　1、交（提）訂作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）訂作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）訂作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交訂作物的，以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運訂作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提訂作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發出提取訂作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：

　　第十條 結算方式及期限：

　　第十一條 其他：

　　1、根據國家有關規定，甲方可向乙方交付定金。定金數額由雙方協商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　2、根據國家有關規定，經當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條 乙方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付訂作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　2、交付訂作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　3、未按合同規定包裝訂作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成訂作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　4、逾期交付訂作物，應當向甲方償付違約金 元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經甲方同意，提前交付訂作物，甲方有權拒收。

　　5、不能交付訂作物或不能完成工作的，應當償付不能交付訂作物或不能完成工作部分價款總值的 %（ 10%-30%幅度）或酬金總額的 %（20%-60%幅度）違約金。

　　6、異地交付的訂作物不符合合同規定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養費。

　　7、實行代運或送貨的訂作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付訂作物的責任。

　　8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、 擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 甲方的違約責任：

　　1、中途變更訂作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的 %（10%-30%幅度）的違約金；不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的 %（20%-60%的幅度）違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付訂作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　4、超過合同規定期限領取訂作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限六個月不領取訂作物的，乙方有權將訂作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣訂作物所得少于報酬、保管、保養費時，甲方還應補償不足部分；如訂作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　6、無故拒絕接收訂作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更交付訂作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使訂作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　品 名

　　規 格

　　單 位

　　數 量

　　備 注

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

【定做合同】相關文章：

加工定做合同10-20

加工定做合同11-04

加工定做合同要求11-04

加工定做合同要求07-20

家具定做合同11-02

委托定做服裝合同09-02

工作服定做合同10-09

加工定做合同范本09-04

定做承攬合同范本08-30