房屋合同【集合6篇】
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴(yán)格履行義務(wù)。那么大家知道正規(guī)的合同書(shū)怎么寫(xiě)嗎？下面是小編精心整理的房屋合同6篇，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
房屋合同 篇1
出租方：_以下簡(jiǎn)稱甲方 承租方：____ __，以下簡(jiǎn)稱乙方
根據(jù)相關(guān)法律有關(guān)規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、甲方將自有的房屋出租給乙方，地址位于 ， 建筑面積 平方米，結(jié)構(gòu)為 ，出租給乙方作為 用途。
二、租賃期限為 年 月 日至 年 月 日 。
三、租金和租金交納期限、交納方式。
1、 甲乙雙方議定月租金______元/平方米，由乙方在簽訂合同___日內(nèi)交納給甲方，先付后用。
2、 乙方一次性繳納租房押金 元，租賃期滿再退款。
四、違約責(zé)任。
乙方有下列情形之一的，甲方可以終止合同，收回房屋：
1、擅自將房屋轉(zhuǎn)租、分租、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、他人的；
2、利用承租房屋進(jìn)行非法活動(dòng)，損害公共利益的；
3、租賃期滿拖欠租金____個(gè)月或空置____月的；
4、 擅自裝修影響到房屋結(jié)構(gòu)的.。
5、 本合同期滿時(shí)，乙方未經(jīng)甲方同意，繼續(xù)使用承租房屋，按原約定租金的______%，以天數(shù)計(jì)算向甲方支付違約金后，甲方仍有終止合同的申訴權(quán)。
六、本合同的建立是基于城鎮(zhèn)建設(shè)拆遷，解決乙方的短期困難為目的，故乙方不得在甲方終止合同時(shí)提出其他要求。
七、鑒于本合同建立的目的，因市政建設(shè)需要或者其他原因的，甲方可單獨(dú)解除合同。
八、本合同一式三份，甲方保留二份，乙方保留一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同解釋權(quán)歸甲方所有。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇2
出租人（甲方）： 身份證號(hào)：
承租人（乙方）： 身份證號(hào)：
現(xiàn)乙方已經(jīng)對(duì)甲方所要出租的房屋做了充分的'了解，愿意租用此房屋，甲方愿意將房屋出租給乙方使用，甲乙雙方就乙方支付甲方定金等事宜簽訂本合同。
第一條 房屋基本情況
1.1 房屋地址：，建筑面積平方米。
第二條 定金
2.1 乙方在簽訂本合同時(shí)支付甲方定金元整(大寫(xiě))。
甲方收到定金后應(yīng)書(shū)面簽收。
2.2 本合同簽定后至租期開(kāi)始前，如甲方違約，則雙倍返還上述定金予乙方；如乙方違約，則定金
由甲方?jīng)]收。
第三條 約定內(nèi)容（請(qǐng)?jiān)谶x擇項(xiàng)目的方框內(nèi)打“√”，不選擇的項(xiàng)目打“×”)
3.1 房屋租賃期自年 月 日至年 月 日止，共計(jì) 個(gè)月。
3.2 該房屋月租金人民幣： 元/月(大寫(xiě))。
3.3 租賃押金人民幣：元整(大寫(xiě))。
3.4 租金支付方式： 個(gè)月一付，乙方以 方式支付給甲方租金，甲方接收租金的銀行卡卡號(hào)為： 。
3.5 租賃用途： 。
3.6 租賃期內(nèi)乙方需承擔(dān)： □水費(fèi)/□電費(fèi)/□物業(yè)管理費(fèi)。
3.6.1水費(fèi) 元/立方米、物業(yè)管理費(fèi) 元/月。
3.6.2電費(fèi)按(□約定單價(jià) 元/度計(jì)算 / □分時(shí)及階梯電價(jià)計(jì)算)。
3.6.3因承租方使用不當(dāng)，造成室內(nèi)設(shè)施損壞或缺失，由承租人賠償或修復(fù)。
第四條 其他
4.1 甲乙雙方商定在________年________月________日前簽訂正式房屋租賃合同，到時(shí)甲方應(yīng)帶好
房屋產(chǎn)權(quán)權(quán)利人的有效證件、房地產(chǎn)權(quán)證，乙方應(yīng)帶好本人有效身份證及身份證復(fù)印件。（公司簽約應(yīng)帶好公司有效證件）
4.2 本合同經(jīng)雙方簽字后生效，待正式房屋租賃合同簽訂后自動(dòng)終止。
4.3 甲乙雙方任何一方不如期簽訂正式房屋租賃合同可視為違約。
4.4 甲乙雙方任何一方未按本合同第三條約定內(nèi)容簽約可視為違約。
4.5 本合同一式 份，其中甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份。
甲方（簽字）： 乙方（簽字）：
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋合同 篇3
甲方：
乙方：
甲方因工作需要建設(shè)臨時(shí)板房一批，經(jīng)過(guò)同乙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。
1、工程概況
臨建地點(diǎn)位于以南，以東，數(shù)量暫定為200間，實(shí)際結(jié)算數(shù)以甲方要求及實(shí)際建設(shè)間數(shù)為據(jù)。
2、雙方責(zé)任
甲方負(fù)責(zé)臨建房屋的地基處理、地面硬化，乙方負(fù)責(zé)地面上建筑物的建設(shè)施工，門(mén)窗安裝。
3、房屋構(gòu)造
單間房屋尺寸一般為3米5米結(jié)構(gòu)，具體尺寸和房屋布局以甲方提供的圖紙為準(zhǔn)。
地基上兩層磚結(jié)構(gòu);木頭門(mén)窗，門(mén)窗玻璃厚度不低于1c;楊木檁條，檁條上加葦箔，并覆蓋油氈;墻壁應(yīng)采用厚度不低于5c，價(jià)格不低于4元張(以目前市場(chǎng)價(jià)為據(jù))的石棉瓦。
4、工期
乙方在接到甲方處理完地基的`施工場(chǎng)地后____日內(nèi)完成所有房屋的建設(shè)。
5、價(jià)格及結(jié)算方式
乙方包工包料，單層石棉瓦房530元間，雙層石棉瓦房660元間。甲方在接受乙方按期交付的房屋后，同乙方結(jié)算工程款的95，其余5作為保證金，如無(wú)質(zhì)量問(wèn)題在工程完工XXX年后付清。
6、違約責(zé)任
乙方不能按期完成建設(shè)的，甲方有權(quán)依據(jù)損失酌情扣除建設(shè)工程款，房屋在XXX年內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，甲方可以依據(jù)約定扣除保留金。
7、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)兩份，乙方執(zhí)一份。
8、本協(xié)議自雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：XXX 乙方XXX
蓋章 蓋章
XXX年____月____日
房屋合同 篇4
本合同雙方當(dāng)事人：
發(fā)包方（以下簡(jiǎn)稱甲方）：
姓名 住所
承包方（以下簡(jiǎn)稱乙方）：
姓名 住所
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就裝修工程的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程地點(diǎn)
2、工程承包方式：
3、工程期限 天
開(kāi)工日期 年 月 日
竣工日期 年 月 日
4、雙方商定，本工程的價(jià)款為人民幣（大寫(xiě)）元。
5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。
6、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修一年。雙方應(yīng)在驗(yàn)收合格簽字后，即填寫(xiě)工程保修單。
7、工程驗(yàn)收合格后，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。甲方接到資料后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字。
8、凡因本合同雙方當(dāng)事人中的一方不履行合同或違反國(guó)家法律法規(guī)及本市有關(guān)政策，受到罰款或給對(duì)方造成損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的.損失。
9、因一方原因，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的損失。
10、甲、乙雙方直接簽訂合同，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
11、本合同自甲、乙雙方簽字、手印后生效。
甲方（簽字、手印）： 乙方（簽字、手印）：
年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇5
出租方(甲方)姓名：__________承租方(乙方)姓名：___________
身份證號(hào)：__________________身份證號(hào)：___________________
住址單位：__________________住址單位：___________________
一、甲乙雙方商定，甲方將_______市_______小區(qū)_______棟_______單元_______樓_______號(hào)，使用面積_______平方米的房屋租給乙方使用，期限自____年__月__日至___年__月__日租用期限__月。
二、每月租金___元，乙方第一次付__個(gè)月租金合計(jì)_____元，第二次付款應(yīng)在前次租金期滿前一個(gè)月支付，租期滿不續(xù)租提前一個(gè)月通知甲方，如逾期不交乙方應(yīng)主動(dòng)搬出，否則甲方有權(quán)將房屋收回或通過(guò)訴訟解決。
三、承租期內(nèi)甲方保證出租房無(wú)任何抵押、債務(wù)或其他糾紛，不得干預(yù)乙方正常居住或經(jīng)營(yíng)，并負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)，包燒費(fèi)的支付，市內(nèi)的水、電、煤氣、衛(wèi)生、電話、治安等費(fèi)用由乙方支付。
四、乙方交給甲方水、電、煤氣、電話、房屋、等費(fèi)用押金人民幣_(tái)__元，還房時(shí)，乙方不欠任何費(fèi)用，甲方全部返還人民幣_(tái)__元，如欠費(fèi)用則由乙方補(bǔ)充或在押金中扣除。
五、承租期內(nèi)乙方應(yīng)自覺(jué)愛(ài)護(hù)房?jī)?nèi)設(shè)施，未經(jīng)甲方同意不得轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)賣(mài)、改變房屋結(jié)構(gòu)，如因管理不善發(fā)生水災(zāi)、火災(zāi)及人為損壞或違法行為，法律責(zé)任及經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)，甲方有收回房屋的權(quán)利(蓋不退還乙方交付的'任何費(fèi)用)
六、甲方中途終止合同要返還已方余下的租金，乙方中途退租甲方不退租金，國(guó)家占用土地或動(dòng)遷，乙方需無(wú)條件搬出，甲方退還余下的租金，雙方均不屬違約。
七、乙方在承租期已滿，沒(méi)有說(shuō)明續(xù)租和簽約，占房不交、整天鎖門(mén)、聯(lián)系中斷七天之后，甲方可打開(kāi)房門(mén)收回此房，一切后果乙方自負(fù)并應(yīng)補(bǔ)交所有拖欠費(fèi)用。
八、本協(xié)議一式2份，甲、乙各1份，并附甲乙雙方身份證復(fù)印件。
九、電表指數(shù)
民用表：________________公用表：________________
煤氣指數(shù)：______________表指數(shù)：________________
十、退房時(shí)，乙方應(yīng)將承租方的室內(nèi)(外)恢復(fù)原樣。
十一、補(bǔ)充協(xié)議：______________________________________________
甲方簽字蓋章：__________________乙方簽字蓋章：_______________
__________年________月________日__________年________月________日
房屋合同 篇6
原告***，男，漢族，生于1957年9月7日，住濟(jì)南市歷*******1號(hào)**樓**單元****號(hào)，身份證號(hào)：************，電話：*************。
原告*****，女，漢族，生于1957年4月9號(hào)。住濟(jì)南市歷*******號(hào)**號(hào)樓**單元***號(hào)，身份證號(hào)：**************。
被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司，住所地濟(jì)南市經(jīng)五路小*****號(hào)，電話：0531-********。
負(fù)責(zé)人：王振宇
被告山東**工程集團(tuán)有限公司，住所地濟(jì)南市經(jīng)五路小緯四路46號(hào)，電話：0531-********。
法定代表人：******
訴訟請(qǐng)求
一、確認(rèn)原告***、***與被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)的合同無(wú)效。
二、要求被告返還購(gòu)房款298491元及利息（以購(gòu)房款298491元為基數(shù)，自付款之日起至起訴之日按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算）。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實(shí)與理由
被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司系被告山東**工程集團(tuán)有限公司下屬分公司。20xx年5月14日，原告***、***與被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司簽訂房屋買(mǎi)賣(mài)合同（編號(hào)：********），合同約定：兩原告購(gòu)買(mǎi)被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司將要建設(shè)的商品房（房屋面積共約122.27平方米，車(chē)庫(kù)約20平方米），房屋總價(jià)款為*****元，兩被告應(yīng)于20xx年5月14日向被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司支付首期購(gòu)房款161098元，剩余房款由兩被告辦理銀行按揭，被告應(yīng)于20xx年5月1日將房屋交付原告使用。原告方依據(jù)合同履行了付款義務(wù)，但是被告方山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司卻遲遲不履行合同，并以各種理由推辭。
后經(jīng)兩原告調(diào)查得知：被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司所預(yù)售給兩原告的商品房至今未取得房屋預(yù)售許可證，并且房屋至今也未建成。被告山東**工程集團(tuán)有限公司濟(jì)陽(yáng)分公司的欺詐行為嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益，為維護(hù)原告的`合法權(quán)益，現(xiàn)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟，望貴院在查清事實(shí)的基礎(chǔ)上，判如所訴！
此致
濟(jì)南市中級(jí)人民法院
起訴人：
年 月 日
【房屋合同】相關(guān)文章：
房屋出租個(gè)人房屋合同10-26
房屋的合同11-05
房屋合同08-18
(經(jīng)典)房屋合同09-01
（精選）房屋合同09-10
房屋合同08-20
(經(jīng)典)房屋合同08-20
房屋合同（精選）08-23