<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 建設施工合同

    時間:2023-04-18 18:01:26 其他合同范本 我要投稿

    建設施工合同(精選15篇)

      現今社會公眾的法律意識不斷增強,合同的用途越來越廣泛,在達成意見一致時,制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合同的格式嗎?下面是小編收集整理的建設施工合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    建設施工合同(精選15篇)

    建設施工合同1

      甲方:

      乙方:

      經甲乙雙方協商,甲方將xx小區基礎工程及附屬工程承包給乙方施工,為明確雙方責任,做出如下條款,雙方共同遵守。

      一、承包方式:包工包料,按甲方給定的圖紙進行施工。

      二、開竣工時間:開工:年xx月xx日

      竣工:年xx月xx日施工合同補充協議

      三、工程內容及造價:

      基礎工程及地下室:xx元

      閣樓:xx元

      平房車庫:xx元

      化糞池:xx元(包括池外管道項目)

      合計人民幣:xx(xx元)

      四、工程質量等級:合格。

      五、付款方式:甲方簽定協議后付30%作為預付款,其余部分樓房竣工后一次付清。

      六、承包范圍、土建、電氣、水暖。

      七、水電費由乙方承擔,稅金由甲方負責支付。

      八、施工過程中出現的安全事故由乙方負責。

      九、未盡事宜,雙方協商解決。

      此協議一式兩份,甲、乙雙方各執一份,雙方簽字后生效。

      甲方負責人:

      乙方負責人:

      xx年xx月xx日

    建設施工合同2

      給成都威達建設工程股份有限公司的

      “終止合同”函

      致成都威達建設工程股份有限公司:

      20xx年初,你公司與我口頭約定,以“內部承包”的形式將“成都金堂發展投資有限公司”(以下稱“成金發展”)開發的金堂縣“怡靜湖”二期1#、2#、7#號樓工程施工轉包給我,并在簽訂書面“內部承包合同”前誘導我繳納了200萬元人民幣“保證金”。

      工程自20xx年4月開工以來,你公司一直未能按時支付工程進度款,并在20xx年8月將“成金發展”支付給工程項目的進度款挪著他用,造成工程停工20余天,逼迫我向勞務公司賠償了約40萬元停工損失的情況下,該工程方得以復工,后來,你公司又逼迫我簽定了所謂的“借款協議”,將“成金發展”召開專題會議確定退還的、由我實際繳納的200萬元人民幣保證金,以月息2分的高利x將該保證金“借”給我(實際給付170萬元),造成“怡靜湖” 二期1#、2#、7#樓工程施工一直處于艱難維持狀態,并在20xx年春節前釀成勞務人員圍攻毆打我項目部工作人員的'惡劣事故。

      20xx年春節至今,由于你公司未按合同約定支付該工程進度款上千萬元,該工程項目一直沒有重啟施工,造成我對鋼材供應商、商混供應商、水電材料供應商、勞務公司的付款嚴重違約。目前,該工程仍無復工跡象,給我造成了嚴重的經濟損失和信用損失,我與你公司法人代表約談協商的要求也被你公司借口拒絕。

      鑒于你公司嚴重的違約行為和在退還保證金一事上的欺詐脅迫行為,我經過深思熟慮后決定終止與你公司簽定的“內部承包合同”,希你公司立即賠償因去年8月停工造成的損失40萬元,向我結算支付該工程已完工程的全部工程款。

      此致!

      發函人:

      20xx年8月17日

    建設施工合同3

      發包方(甲方):_________________________

      承包方(乙方):_________________________

      按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。

      第1條工程概況

      1.1工程名稱:_________________________

      1.2工程地點:_________________________

      1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉門、鐵藝裝飾門楣工程。

      1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。

      1.5工程質量:達到國家規定的裝飾驗收標準(JGJ73―91)。

      1.6結算方式:按雙方約定單價為結算依據。

      注:(雙方約定單價明細為本合同附件)

      1.7合同價款:

      (人民幣大寫):____________________

      注:(按雙方約定單價和實際工程量為結算依據)

      第2條甲方工作

      以上只作為首付款依據,施工圖由乙方自行設計,經設計單位確認后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

      第3條乙方工作

      3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。

      3.2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定及甲方的相關規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。

      3.3、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作.

      3.4、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

      3.5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

      第4條關于工期的約定

      4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。

      4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

      4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。

      4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響,導致停工___小時以上(___周內累計計算),工期相應順延。

      4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結束,如不能封閉需考慮臨時封閉措施。

      第5條關于工程質量驗收的約定

      5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

      5.2、本工程質量應達到國家質量評定優良標準。

      5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗收手續。甲方不按時參加隱蔽中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。

      5.4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。

      5.5、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知7日內組織驗收、并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。乙方應向總承包方提供相關資料以備主體驗收。

      第6條關于工程價款及結算的約定

      6.1、雙方商定本合同價款采用固定綜合單價。:

      6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。

      第二次付款工程完成___%以上,付款___%。

      第三次付款工程完成___%,付款___%。

      第四次付款按雙方商定結算價格結清,付款___%。

      第五次付款尾款___%質保金___年。

      第7條關于材料供應的約定

      凡由乙方采購的材料,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。

      第8條有關安全生產和防火的約定

      8.1、甲方提供的.施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

      8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

      8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,經乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進行修改方案,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

      8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

      8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財產損失由乙方負責并承擔。

      第9條獎勵和違約責任

      9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金

      9.2、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。

      9.3、未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。

      9.4、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

      第10條爭議或糾紛處理

      本合同在履行期間,雙方發生爭議時,協商解決或向人民法院起訴。

      第11條未盡事宜

      雙方另行簽定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。

      第12條其它

      第13條附則

      12.1、本合同正本肆份,雙方各執貳份。

      12.2、本合同履行完成后自動終止

      甲方:________________乙方:________________

      ______年___月___日

    建設施工合同4

      發包方:

      承包方:

      工程名稱:

      工程地點:

      建筑面積: 平方米;層數:

      結構類型: ;檐高/跨度: 米

      批準文號:(有權機關批準工程立項的文號)

      工程性質:(指基建、技改、合資等):

      承包范圍:

      承包方式:

      質量等級(優良或合格):

      工程承包造價(金額大寫):

      ¥: 元

      北京市建設工程施工合同協議條款

      依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,就本項工程建設有關事項,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經雙方協商達成如下協議:

      第1條 工期

      1.1 本合同工程定于 年 月 日開工;于 年 月 日竣工。合同工期日歷天數為 天。工期如需提前,按約定的開、竣工日期計算的合同工期總天數為 天。

      1.2承包方為提前工期采取的相應措施及因此增加的經濟支出:

      1.3工期提前或延誤的獎罰,由雙方協商后在合同中約定:

      第2條 圖紙。發包方于 年 月 日,向承包方提供 套圖紙。

      第3條 發包方、承包方駐工地代表。發包方工程師姓名: 項目經理姓名:

      第4條 發包人工作。

      開工前辦理完畢土地征用,青苗、樹木賠償,墳地遷移,房屋、構筑物拆遷,地上及架空、地下障礙物清楚,將施工所需水、電線路、道路接通至施工現場,并保證施工期間的需要,向承包方提供施工現場工程地質和地下管網線路資料,提交辦理有關證件、批件的合法手續,將水準點與坐標控制點位置以書面形式提交給承包方,并于現場交驗,協調、處理施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護及施工饒命問題,合同簽訂后 天內組織會審圖紙和設計交底,在收到承包方提供的施工組織設計(或施工方案)和進度計劃后 天內予以確認。凡在有毒有害環境中施工時,發包方按有關規定提供相應的防護措施,并承擔有關的經濟支出。

      第5條 承包人工作。

      5.1 每月 日向發包方報送月度施工計劃和已完工程進度統計報表。

      5.2 遵守國家及本市有關部門對施工現場的交通和施工噪音等管理規定,負責安全保衛、整潔衛生等各項工作,做好施工現場周圍建筑物、構筑物(含文物保護建筑)、古樹名木和地下管線的保護。發現地下障礙和文物時,及時報告有關部門并采取有效保護措施,按有關具體規定處理,發包方承擔由此發生的費用,延誤的工期相應順延。在圖紙會審和設計交底后 天內向發包方提交施工組織設計(或施工方案)和進度計劃。

      承包方不按合同約定完成各項工作時,應承擔由此造成的'經濟損失,工期不予順延。

      第6條 工程質量檢查及驗收

      6.1 當工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間驗收部位以前,承包方自檢、并于48小時前通知發包方參加,驗收合格,發包方在驗收記錄上簽字后,方可進行隱蔽和繼續施工。工程質量符合規范要求,發包方不在驗收記錄簽字,可視為發包方已經批準,承包方可進行隱蔽或繼續施工。驗收不合格,承包方在限定時間內修改后重新驗收。因發包方不正確糾正或其它非承包方原因引起的經濟支出,由發包方承擔。檢驗不應影響施工正常進行,如影響施工正常進行,檢驗不合格,影響正常施工的費用由承包方承擔。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包方承擔,相應順延工期。

      6.2工程具備竣工驗收條件,承包方按國家和本市工程竣工有關規定,向發包方提供完整竣工資料和竣工驗收報告,發包方10天內組織驗收。發包方不能按約定日期組織驗收,應從約定期限最后一天的次日起承擔工程保管責任及應支付的費用。

      發包方、承包方辦理工程竣工驗收手續后,發包方于5日內按有關規定向質量監督機構申報竣工工程質量備案本合同即告終止。承包人應按法律、行政法規或國家關于工程質量保修的有關規定,對交付發包人使用的工程在質量保修期內承擔質量保修責任。

      第7條 設計變更及合同價款的調整。

      7.1 施工中發包方對原設計進行變更,經批準后,發包方應在變更前10天向承包方發出書面變更通知,否則,承包方有權拒絕變更。承包方按通知進行變更,并于5日內,根據約定的可調整承包方式提出變更價款報告的完整資料,因變更導致的經濟支出和承包方損失,由發包方承擔,發包方收到變更價款報告之日起5天內予以簽認,無正當理由不簽認時自變更價款報告送達之日起5天后自行生效,由此延誤的工期相應順延。

      7.2 本工程按可調整的承包方式對承包造價作如下調整:

      第8條 工程價款及結算。

      8.1 雙方按國家和本市有關主管部門現行規定,在合同生效后,發包方按下表約定分 2 次向承包方預付或支付工程款,發包方不按時撥付工程款,從應付之日起承擔應付款的利息。

      撥付工程款時間

      (工程進度、部位)占合同承包造價

      百 分 比金 額

      人民幣(元)

      第9條 材料設備的供應。

      9.1 發包方按雙方約定的《發包方供應材料設備一覽表》(附后)供應材料設備,如與《一覽表》不符時,承擔相應違約責任。

      9.2 發包方、承包方雙方應對各自負責供應的材料設備,提供產品合格證明;如與設計和規范要求不符的產品,重新采購符合要求的產品,各自承擔由此發生的費用。

      9.3 承包方需使用代用材料時,須經發包方代表批準方可使用,由此增減的費用雙方協定。

      第10條 爭議

      發包方、承包方雙方發生爭議時,可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不愿調解或調解不成的,可以采取下列一種方式解決:

      第一種爭議解決方式:向 仲裁委員會申請仲裁;

      第二種爭議解決方式:向 人民法院起訴。

      雙方約定按第 種爭議解決方式解決。

      第11條 違約。

      發包方或承包方不能按本協議條款約定內容履行自己的各項義務及發生使用合同無法履行的行為,應承擔相應的違約責任,包括支付違約金,賠償引起違約給對方造成的全部經濟損失。

      除非雙方協議將合同終止,或因一方違約使合同無法履行,違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

      第12條 合同份數。

      本合同正本兩份具有同等效力,由發包方承包方雙方分別保存;副本 份。

      第13條 補充條款如下:

      工程

      發包方供應材料設備一覽表

      序號材料或設備名稱規格型號單位數量單價供應時間送達地點備注

      年月日

      本合同訂立時間: 年 月 日(即日起生效)

      發包方 (章) 承包方 (章)

      地址: 地址:

      法定代表人: 法定代表人:

      委托代理人: 委托代理人:

      電 話: 電 話:

      開 戶 銀 行: 開 戶 銀 行:

      賬 號: 賬 號:

      郵 政 編 碼: 郵 政 編 碼:

    建設施工合同5

      委托方(甲方):_________________簽約日期; _________

      承接方(乙方):_________________簽約日期; _________

      甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程,訂立本協議,以共同恪守。

      一、工程地點:_________________區__________街__________單元__________室

      二、形式結構:_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛

      三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

      四、工程項目:_________________

      1、總共七棟;每棟兩層。

      2、未盡細節的之處,由甲方提出方案,協商確定。

      五、承包方式:_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工,和施工期間的`水電供應正常,乙方負責施工。

      六、質量標準:_________________施工質量要符合安全要求,裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。

      七、工程造價標準:_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方,石膏線12元∕米,窗簾盒60元∕米,鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工,如甲方有更改等,應另外支付乙方增加的工程款項。

      八、付款方式:_________________為確保工程質量,完工后每棟總工程款暫扣5%元押金,___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題,將全額返還乙方。每一棟工程完工后,經甲方驗收,如符合以上施工要求,三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據,不提供正式發票﹚

      九、其它;經甲乙雙方協定施工前后,以及施工中途,甲方天花吊頂等各項工程如有消防管,空調管等須安裝改變,乙方概不負責。

      十、本協議一式兩份,甲乙方各執一份,具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

      甲方:_________________

      乙方:_________________

      _____年_____月_____日

    建設施工合同6

      甲方(全稱):(簡稱:甲方)

      乙方(全稱):(簡稱:乙方)

      依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      工程名稱:蘇地20xx-B-23地塊項目外遮陽工程(一標段)(16#17#21#樓)

      工程地點:蘇州高新區馬運路北,濱河路東天之運花園工程內容:外遮陽制作供貨和安裝

      二、工期要求

      根據現場實際施工進度要求

      三、質量標準及質保期

      工程質量標準:合格;質保期:貳年

      四、合同價款

      單價:252元/㎡,圖紙面積為2851.68㎡

      總價:(大寫)柒拾壹萬捌仟陸佰貳拾叁圓(小寫)¥718623元整乙方組織生產前,須現場測量窗戶尺寸,并向甲方出具實測尺寸清單,甲方認可后方可組織生產,此清單經甲乙雙方簽字蓋章后作為排產及竣工結算的依據,亦作為本合同的'補充,具有同等法律效力。

      五、組成合同的文件

      組成本合同的文件包括:

      1、本合同協議書

      2、本合同專用條款、本合同補充條款

      3、本合同通用條款

      4、標準、規范及有關技術文件

      5、圖紙、工程報價單或預算書

      雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

      六、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

      七、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

      八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

      九、合同生效

      合同訂立地點:

      本合同雙方約定簽字蓋章后生效。

      甲方(公章):_________

      乙方(公章):_________

      法定代表人(簽字):_________

      法定代表人(簽字):_________

      _________年____月____日

      _________年____月____日

    建設施工合同7

      建設單位:組(以下簡稱甲方)施工單位:(以下簡稱乙方)

      按照《中華人民共和國合同法》建設相關質量要求和標準,為明確雙方權利和義務,結合本工程具體情況,達成如下協議:

      一:工程概況及施工要求

      1:工程名稱:水渠護坡工程。

      2、工程規模:全段長146m,里護坡1.5m高,外渠護砌高0.6m,水渠寬0.8m,底混凝土0.2m厚。

      3、工程內容:渠基拓寬、渠基培方、涵洞護砌、渠內硬化。

      4、工程建設地點:組。

      5、工程造價:整(¥元)。

      二:承包及結算、付款方式

      1:承包形式:包工包料。

      2、付款方式:工程竣工驗收后付清工程款。

      三:工程質量、工期及竣工驗收

      1、工程質量應全部達到技術要求,符合國家現行相關驗收規范要求,并通過有關專業部門的驗收,達到優質合格標準。

      2、總工期共30天(按甲方下達開工令之日起計算,)連續三天以上雨天除去工期日期。但20xx年11月5日前工程必須全部完成。

      3、隱蔽工程:乙方應提前一天通知甲方質監人員,辦理好簽證手

      續,否則甲方不予認可工程量。

      4、所有工程必須進行工序檢查,經甲方質監人員驗收合格后方可進行下道工序施工,并做好工序驗收記錄,未經驗收不得進入下道工序施工。

      5、乙方在施工過程中,未按質量要求出現的偷工減料所造成的'經濟損失由乙方自負。

      四:安全、環保問題

      乙方在施工過程中必須堅持文明施工,貫徹落實安全措施,防止各種意外情況發生。在施工過程中切實注意環境保護,防止支渠道、涵洞淤塞。凡在施工過中發生的各種大小安全事故一律由乙方自行負責。

      五:雙方職責

      (一):甲方職責

      1、負責處理協調各方面關系。

      2、派駐工地施工代表,對工程進度、安全進行監督、檢查、計量工作。工程質量由甲方和受益組組長全程監理。

      3、負責組織相關部門進行竣工驗收及工程結算。

      (二):乙方職責

      1、嚴格按施工要求施工,確保工程質量按合同限定時間如質如量如期完成。

      2、必須完成合同規定的全部工程量,否則甲方有權對未完成的工程重新定價,并在乙方工程款中扣除。

      3、在施工過程中及合同保修期內,出現的工程質量缺陷,負責無償修理。

      4、必須確保民工工資足額按時發放。六:其他未盡事宜,雙方協商解決。

      本合同書一式兩份,甲、乙雙方各持一份。雙方簽字蓋章生效。本合同條款全部履行后合同終止。

      甲方:組負責人:

      乙方:

      合同簽定日期

      年月日

      水渠護破工程

      工程結算表

      甲方:驗收結算負責人:

      乙方:

      年月日

    建設施工合同8

      上訴人:_________________名稱:_____________

      住所:________________

      電話:______________

      法定代表人:_________________名稱:________________

      職務:______________

      委托代理人:_________________姓名:_____________

      性別:_____________

      年齡:______________

      民族:_________________

      職務:_________________

      工作單位:______________

      住所:________________

      電話:______________

      上訴人因_________________一案,不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決,現提出上訴。

      上訴理由及請求:________________

      (上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的不當或錯誤,提出所根據的'事實和理由,包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)

    此致

      ___________人民法院

      上訴人:______________(蓋章)

      法定代表人:______________(簽章)

      __________年_____月_____日

    建設施工合同9

      建設單位(甲方):_________________

      施工承包單位(乙方):_________________

      為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量地完成工程任務,經甲乙雙方充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。

      工程名稱:_________________

      質量要求:_________________

      工程造價:_________________

      本合同全部工程施工預算造價為人民幣¥:_________________元

      工程期限:___________________年___月___日起至___年___月___日止甲乙雙方的責任與權利:_________________

      一、甲方在開工前應解決施工用地,解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通;組織設計交底;乙方必須按甲方要求施工。

      二、乙方在開工前應組織有關人員研究參與設計交底;做好施工預算;負責編制施工組織設計或施工方案;進行施工場地的平整,施工界區內的'用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施,安排施工總進度計劃,儲備材料,加工構件,做好一切施工準備。

      三、乙方在組織施工中必須堅持“質量第一”的方針,要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準,以及設計要求組織施工,要求全部工程達到合格標準;在組織施工中不得隨意變更設計,如在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運,機械二次進場等損失,均由乙方自行負擔。

      四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度,主動配合甲方完成驗收工作后方可進行下一個施工環節。

      五、在組織施工過程中,乙方應對施工現場人員進行安全教育,做好設施安全防護,如果乙方因疏于防范、操作不規范造成安全事故的均由乙方負全責。

      六、在組織施工過程中應科學規范、統籌安排。如因技術原因或操作不規范導致原材料浪費,乙方應承擔責任如數償還相關費用。

      合同份數及相關說明:_________________

      一、本合同一式兩份,甲乙方各執一份;

      二、本合同自雙方簽訂之日生效。

      三、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款,作為本合同附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。

      建設單位(甲方)簽章:_________________

      施工單位(乙方法人)簽字:_________________

      _______________年__________月__________日

    建設施工合同10

      甲方:肥____XXXX公司

      乙方:

      甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則,就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致,依據中華人民共和國民法典的有關規定,甲乙經雙方協商,特簽訂本合同,以便雙方共同遵守。

      一、施工地點:汽車站南200米,泰西XX東臨

      二、施工內容:315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。

      三、施工工期:

      1、塔吊組裝工期:組裝工期為3天,開工日期為________年____月____日,________年____月____日達到運行條件。

      2、塔吊拆除日期:拆除日期為2天,初定于________年____月至____月期間,甲方提前____日通知乙方進場。

      四、工程質量:技術標準達到設備安裝說明要求,并通過政府有關檢定部門的檢查驗收,即辦理完吊車使用證,達到運行條件。

      五、工程造價:本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

      六、結算方式:乙方施工人員進場后____日內,甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段,乙方施工人員進場一周內,甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內,甲方支付總額的.10%,余額20%在三個月之內付清。

      七、雙方責任和義務:

      1、甲方應按本合同約定支付工程款項,確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場,同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝,工期相應順延。

      2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方,以方便乙方組織施工。

      3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞,由責任方承擔。

      4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件,并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具,負荷試車所需的荷重由甲方提供。

      5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

      6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

      7、乙方負責施工過程中的各項管理工作,由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

      8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責,并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。

      9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

      10、塔吊安裝后,由乙方負責進行負荷試車,并辦理當地使用許可證,甲方予以協助。同時,向甲方提交一份安裝原始記錄。

      1、塔吊安裝后,由乙方負責現場的卸車和二次倒運,并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞,由乙方負責賠償。

      2、塔吊拆除時候,乙方須將各構件進行編號,構件上做好標記,裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。

      3、乙方不得將本工程轉第三方施工,如有違反,甲方有權終止合同,并享有向乙方提供索賠的權利。

      八、違約責任:

      1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行,由乙方承擔全部責任,并賠償由此給甲方造成的損失。

      2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

      3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務,須賠償甲方因此造成的的租金損失。

      4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤,工期順延;如造成乙方停工五天以上,甲方支付超出部分的停工損失。

      九、糾紛處理辦法:本合同在履行期間如發生糾紛,雙發可協商解決;協商不成的,可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

      十、不可抗力發生時,遵從國家相關法律法規。

      十一、本合同一式四份,雙發各持兩份。

      十二、上述條款未盡事宜,雙方另行協商解決。

      甲方:肥____XXXX公司

      乙方:

      代表:

      代表:

      電話:

      ____日期:

      ____日期:

      ____日期

    建設施工合同11

      甲方:xxx

      乙方:xxx

      根據《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》的相關規定,xxx(以下簡稱甲方)將在北五十家子鎮升弘養殖場建筑工程承包給xxx(以下簡稱乙方),經雙方協商,達成如下承包協議:

      一、建設物料及施工費用共239萬元,核算標準如下:

      2、圈舍主體建筑:圈舍總面積2000平方米,包工包料600元/平方米,合計120萬元。

      3、辦公室及防疫室200平方米,工料及施工費20萬元。飼料加工車間200平方米,工料及施工費12萬元。

      4、青貯池3000立方米,工料費合計45萬元,干草棚300平方米,工料費6萬元,沼氣池200立方米,工料費16萬元。

      5、院墻及廠區綠化、路面硬化施工及物料費20萬元。

      二、施工期限

      工程建設自2011年4月份開始,2011年10月30日前交工驗收。

      三、甲方前期撥付乙方預備資金50萬元,用于園區建設前期施工人員的日常生活及物料購置支出。此款項由甲方在工程結束驗收交付后由甲方從乙方施工費中一并扣除。其余款項189萬元甲方根據施工進度分3次支付給乙方。

      四、雙方權利和

      (一)甲方:

      1、認真履行協議要求,按合同要求支付乙方施工費用。

      2、為乙方提供勞動食宿場所,保證水、電設施正常使用。

      3、負責維護乙方施工期間的正常生產秩序,保證乙方正常施工、

      (二)乙方:

      1、嚴格按甲方圖紙,在技術人員指導下進行施工。

      2、施工所用原材料應按甲方建筑要求選擇,嚴格執行采購制度,保證原材料質量。

      3、施工期間負責施工隊伍的管理,保證施工安全,無責任事故。

      4、按甲方規定的時間內保質保量如期交工。如延誤交工期限,負責賠償甲方相當于正常生產收入數額的違約金。

      甲乙雙方各執一份,協議自簽訂之日起執行。未盡事宜,雙方協商解決。

      甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________ 代表(簽字):_________ 代表(簽字):_________ _________年____月____日 _________年____月____日 篇六:養豬場工程施工合同

      發包人(甲方):樂至縣恒豐豬業專業合作社

      承包人(乙方):

      雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      工程名稱:養豬場建筑。工程地點:樂至縣勞動鎮七門村。工程內容:1、修建沼氣池300立方米;2、改擴建豬舍300平方米;3、修建豬糞堆糞場30平方米。

      二、工程承包范圍 承包范圍:豬舍、辦公室、宿舍及倉庫建房屋檐面積為準

      三、合同工期:開工日期:2012年6月15日,竣工日期:2012年9月25日。合同工期總天

      數:105天

      四、工程建設標準:乙方必須按照甲方提供的《生豬標準化規模養殖小區(場)建設標準》進行建設。

      五、工程價款:工程總價款為25萬元。在甲方按照《生豬標準化規模養殖小區(場)建設標準》進行驗收后付款。

      六、違約責任

      1、乙方不能按期完工,每逾一天,支付誤工費1000元。

      甲方: 乙方:

      年 月 日篇三:養豬場建筑工程承包合同(新建)

      養豬場建筑工程承包合同

      發包方(下稱甲方):

      承包方(下稱乙方):

      甲方在 縣 街道辦事處 村 建蓋豬舍,由乙方負責施工,現雙方根據《建筑法》、《合同法》及有關法律法規,在平等互利、公平合理、誠實信用的'原則下,經協商達成以下協議:

      一、工程簡況:

      1、新建豬舍5幢1000平方米:其中新建育肥豬舍2幢400 平方米、分娩舍1幢200平方米、保育舍1幢200 平方米、母豬舍1幢200平方米。

      2.工程內容:包工不包料。

      3、工程承包為出水工程,到頂面蓋好(含水電、內粉刷、豬舍內的隔欄、隔墻、產床)。

      4、工程質量等級為達到施工規范規定的驗收合格標準。

      二、雙方的權利和責任:

      (一)甲方的權利和責任:

      1、向乙方提供施工圖紙(草圖)。

      2、負責施工材料供應,施工用水、電的接通。

      (二)乙方的權利和責任:

      1、工程承包為一次性包工不包料,乙方負責解決工程施工所需一切機械設備和工具以及安全防護設備,依照《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規,按照甲方的要求和提供的進行施工并提出合理化建議,如需改動,必須與甲方商量決定。

      2、乙方要做好施工現場安全防護和保衛,本著安全、文明、合理、節約的原則進行施工。工程施工中乙方應注意安全,發生安全事故責任由乙方承擔。

      3、乙方應嚴格按照施工規范進行施工,如果出現質量問題或造成返工,經濟損失由乙方承擔。如甲方提出更改,甲方必須付給乙方工資。

      三、工程結算:

      1、新建豬舍建好后按照幢量面積計算工資,其中新建豬舍5幢1000平方米,每平方米125.00 元,合計工資(工時費)人民幣壹拾貳萬伍仟元整(¥125000.00)。

      2、工程款支付:工程完工后,工資一次性支付。

      四、違約責任:凡違反以上條款均屬違約,違約方必須向守約方賠償違約金,為總合同價款的5%,損失另計。

      五、其他事宜:本合同壹式兩份,甲、乙雙方各執壹份。本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章即生效。未盡事宜由雙方協商解決。

      甲方(簽字): 乙方(簽字):

      日期:年 月 日日期:年 月 日

      篇十:養殖場合同

      施工合同

      發包人(甲方):天津市福遠養殖場

      承包人(乙方):天津君博建筑工程有限公司雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就本建設工程施工項目協商一致,訂立本合同。

      一、工程概況

      1、工程名稱:畜牧業設施提升工程奶牛精細養殖園區建設項目

      2、工程時間:2015年5月1日-2015年10月20日

      3、工程內容:工程款

      二、工程承包范圍承包范圍:養殖場房、辦公室、宿舍等建房施工。

      三、合同工期:開工日期:2015年5月1日竣工日期:2015年10月26日

      四、工程竣工:乙方必須按照協議書約定的竣工日期竣工。因乙方原因不能按照協議書約定的竣工日期竣工的,乙方承擔違約責任。

      五、工程質量標準:慈利縣質量檢測局為準(不包括材料質量)

      六、合同金額:工程款:13140000元

      七、組成合同的文件包括: 1、本合同協議書 2、標準、規范及有關技術文件 3、圖紙雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

      八、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

      九、乙方在施工過程中所需用的建材必需提前10天向甲方提出書

    建設施工合同12

      甲方(建設單位):_________

      乙方(施工單位):_________

      依照《中華人民共和國合同法》、《電力法》、《電力供應與使用條例》、《電力建設工程施工合同范本》以及有關法律、法規等規定,為了維護供用電的公共安全,保障電力系統安全、經濟、可靠的供電,就洛陽陽光生態農業有限公司項目用電工程線路架設、變壓器安裝施工的相關事宜,雙方本著平等互利、協商一致的原則,達成如下條款,供雙方信守。

      一、工程概況

      1、工程名稱:_________

      2、工程地點:___________________________。

      二、工程承包方式及內容

      1、乙方承包方式:工料全包。

      2、工程內容:該工程為交鑰匙工程。乙方負責為_________項目用電工程架設_________用電線路,主要包括架空線路、線桿、電纜(線)敷設、采購和安裝_________變壓器兩臺、低壓二合一配電柜二面等相關配套設施,并負責辦理相應的供用電手續,直至當地供電局檢測、驗收合格。滿足甲方農業生產和機井用電需求。(詳見工程造價預結算書所列項目)

      三、工程工期

      1、工程時間:_________年_________月_________日之前完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電。

      2、如遇下列情況,工期相應順延。

      (1)、由甲方原因使乙方延誤工期,經甲方現場代表同意后,工期順延。

      (2)、由于氣候等不可抗拒因素造成的工期延遲。

      (3)、由于政府安全部門及電力系統要求統一停產整頓時,乙方工期可以順延。

      四、圖紙資料

      1、甲方向乙方提出要求,乙方應向甲方提供圖紙資料,本合同締結后3日內,乙方向甲方提供線路施工圖兩套,其中施工現場圖1套。

      2、甲方要求乙方嚴格按照建設工程施工合同執行。

      3、工程預算書壹份。

      五、材料設備供應

      材料、設備由乙方供應。供應方必須提供生產廠家設備說明書和產品合格證,如出現安全質量問題,由乙方承擔全部責任。

      六、工程質量

      1、本工程嚴格按照乙方設計并經甲方認可的要求進行。

      2、乙方的施工符合國家電力行業設計、安裝標準。

      3、工程質量:合格工程。

      七、工程價款

      以上兩臺_________變壓器及配電安裝工程包干總價為人民幣_________萬_________仟元整(小寫:_________元整)。含正規發票。

      八、工程費用結算方式

      1、付款方式:轉賬(合同簽定后3個工作日內付給乙方捌萬元整;完成全部工程內容并檢測、驗收合格且通電后付清余款)。

      2、開戶銀行及帳號___________________________。

      乙方:_________

      開戶銀行:__________________

      賬號:___________________________

      九、甲方應承擔的主要工作及責任

      1、該工程所涉及的青苗賠償費用。

      2、積極協助乙方處理施工過程中發生的不利于施工的外部因素。

      3、提供材料的堆放場地。

      4、完成施工現場場地障礙物的排除、清除,確保具備開工條件。

      5、保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。施工現場滿足施工運輸的需要,保證施工期間的暢通。

      6、甲方未按合同約定履行以上義務,則承擔由此導致的費用支出,賠償因此造成的乙方損失,延誤工期根據電力部門安全程序相關規定予以順延。

      7、甲方駐工地代表:_________。

      十、乙方承擔的主要工作及責任

      1、按甲方要求進行規劃設計并提供設計圖紙兩套,并按甲方審核同意的施工圖紙進行施工。

      2、所有施工人員必須具有相應的資質證書,亮證施工,并隨時接受甲方的檢查。

      3、必須管理好施工材料、機械,若管理不善發生遺失、損壞,甲方均不承擔任何責任。

      4、乙方必須按規程制度和合同規定安全、文明施工,自覺、積極地、無條件的接受甲方的監督。乙方在施工中應按有關規定采取嚴格的安全防護措施,保證施工人員、設備、材料安全,并全面承擔由于安全措施不力造成的事故責任和因此造成的.一切損失。

      5、工程質量:本工程應符合《電氣裝置安裝工程_________及以下架空電力線路施工及驗收規范》(GB50173—92)相關要求,質量合格。

      6、工程竣工驗收合格投運正常后5個工作日內,乙方向甲方辦理完畢移交手續并提供竣工資料及其它資料。

      7、乙方對施工中的隱蔽工程應做好施工記錄。

      8、乙方駐工地代表:__________________聯系電話:__________________

      十一、工程變更

      1、施工中,不得擅自變更工程設計。如需對原設計進行變更,其增減工程量的費用,由乙方自行承擔。

      2、如因甲方原因,致使工程停工,甲方應賠償乙方造成的損失,并給付已完成部分的工程費用。如因乙方原因造成工程中途停工,而給甲方造成的損失由乙方承擔。

      十二、工程竣工驗收

      1、竣工驗收標準:《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》、《建筑電氣工程施工質量驗收規范》、國家相關電氣標準規范、施工圖紙及說明,施工技術文件、施工設計要求及國家現行有關法律法規等。

      2、本工程的質量保修期為:自工程竣工驗收合格之日起12個月。保修期內,如發生質量問題乙方負全責,同時乙方應在接到甲方通知后24小時內派人進行維修。否則,甲方委派他人進行維修的費用由乙方負責,并承擔因維修不及時給甲方造成的損失。

      十三、其他

      1、本工程嚴禁任何形式的轉包、分包,由此造成的損失全部由乙方承擔,且甲方有權單方終止合同。

      2、本合同經雙方法定代表人或法定代表人授權代表簽字、單位蓋章后生效。合同的權利義務終止后,雙方應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。

      3、本合同在履行過程中發生爭議時,由甲乙雙方協商解決。協商不成的,由合同簽訂地法院依法裁決。本合同簽訂地。

      4、本合同一式六份,甲乙雙方各持三份,具有同等法律效力。

      十四、附件

      1、建設工程造價預(結)算書。

      2、安裝圖。

      3、線路施工圖。

      甲方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________

      乙方(蓋章):_________法定代表人:_________委托代理人:_________

      簽訂時間:_________年_________月_________日

    建設施工合同13

      甲方:

      乙方:

      根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定,乙方承接甲方外墻涂料工程施工事宜,經雙方友好協商,簽訂本合同。

      第一條:工程概況

      1、工程名稱:工程地點:

      2、工程范圍:根據施工圖紙和甲方要求負責外墻涂料工程的樣板制作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等;

      3、承包方式:包工包料包檢測驗收合格;

      4、質量等級:按照國家有關規范進行檢測驗收,乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。

      第二條:工程期限

      一、本合同工程分四個施工段,詳見下表:工程名稱施工段工期(日歷天)外墻涂料a棟25b、c棟25d、e、f棟25g-棟25備注:

      ①本合同工期均含節假日及驗收時間。

      ②具體開工時間以甲方開工通知為準,工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期,乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。

      二、如遇下列情況,經甲方及監理蓋章確認后,工期相應順延:

      1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度;

      2、非因乙方原因,施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上,影響正常施工的;

      3、不可抗力因素;

      4、乙方在以上情況發生后5天內,就延誤的內容向甲方代表提出報告,逾期不辦理視為放棄。非上述原因,工程不能按合同工期竣工,乙方承擔違約責任。

      第三條:合同價款

      一、本合同總暫定總價為人民幣______元(______)。其中:

      1、b______施工段暫定總價為人民幣______元整(______);

      2、a棟施工段暫定總價為人民幣______元整(______)。金額組成詳見下表(人民幣:______元):工程名稱施工段暫定面積(______㎡)包干單價(______元㎡)暫定總價(______元)外墻涂料b______a棟合計備注:

      ①綜合包干單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、稅金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費,超出工期范圍的外架使用費由乙方承擔,根據實際使用天數按天計算。

      ②乙方按施工圖進行施工并按實際施工面積計算工程量,以合同約定綜合包干單價進行合同結算。

      二、支付方式合同按b______、a棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款,在符合合同約定的付款條件,且乙方向甲方提供等額合法稅務發票后五個工作日內,由甲方或甲方委托的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下:

      1、甲方發出開工通知,乙方材料、人工進場,且完成相應施工段膩子層施工并經甲方及監理方驗收合格后,支付該施工段合同暫定總價30%,分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)

      2、相應施工段所有工程竣工,經甲方、監理方驗收合格交付甲方后,支付該施工段暫定總價的50%,同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費,實際支付分別如下:

      1)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費后,實際支付給乙方該施工段的工程款分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)

      2)甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費,分別為:b______為人民幣______元整(______)a棟為人民幣______元整(______)

      4、工程結算:按本合同確定的綜合包干單價和實際施工面積進行合同結算。

      5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格,乙方按約定提交竣工資料,雙方進行結算,甲方扣除質保金和配合費后,付清工程余款。

      6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內,乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題,質保兩年后,甲方將質保金按實結算后退還給乙方(不計利息)。

      7、工程配合費為合同結算總價的3.5%,經雙方按實結算后,根據暫扣除的配合費進行多退少補。

      第四條:工程變更因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的,乙方應于變更發生后____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則,對乙方因變更而增加的費用,甲方不予認可。

      第五條:工程質量

      一、工程樣板制作:外墻涂料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板:基層膩子(兩道:粗型、細型各一道)、底漆層(一道)、外墻漆面層(兩道),各種樣板需分層留樣并經甲方、監理方驗收合格后,乙方方可正式施工。

      二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建筑工程規范標準等進行施工,并接受甲方現場派駐代表的監督。

      三、乙方需按約定采購材料,符合圖紙要求和國家規定標準,并提供產品合格證、使用說明書、性能檢測報告等,所購材料經甲方、監理方檢查確認后,乙方才能施工使用,不符合要求的,乙方負責運出施工場地并重新采購.

      四、外墻涂料工程符合以下規定,以乙方提供的涂料樣品進行驗收:涂料名稱顏色色號生產廠家外墻專用膩子(兩道)有限公司水性底漆(一道)彈性抗污涂料(兩道)備注:

      ①基層膩子為兩道:粗型、細型各一道

      ②外墻涂料涂刷紋理為細紋(以樣品驗收),必須具有遮蓋力,耐紫外線,抗酸堿,不變色,不起泡,無粉化,無龜裂,不脫落,可清洗等。

      第六條:工程驗收

      一、外墻涂料工程報驗。材料進場及施工過程中,乙方需向甲方報驗的內容為:

      1、進場材料報驗;

      2、抹灰基層質量和含水率測定報驗(正式施工前報驗);

      3、打底膩子基層質量報驗(膩子施工完成后,封閉底漆施工前報驗);

      4、抗堿封閉底漆層質量報驗(封閉底漆完成后,罩面漆施工前報驗);

      5、成品質量報驗(兩道罩面漆完成后報驗)。甲方及監理方進行上列各項驗收,如驗收不合格或驗收手續不全,甲方可以要求乙方返工直至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失。

      二、工程綜合驗收

      1、以國家頒發的工程施工及驗收規范、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據,由甲方、監理方、市建設工程質量監督站等部門進行驗收。

      2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格后貳天內,乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的,工期順延。

      3、工程未能通過驗收的,乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格,工期不順延;因此造成工期延誤的,按合同暫定總價3‰天計收違約金,并賠償因此給甲方造成的損失;工程經過貳次以上(含貳次)未能通過驗收的,另行向甲方支付違約金人民幣壹萬______元(10000.00)次的處罰。

      第七條:工程質保

      1、本合同工程質保期為________年,自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內,凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客戶的一切損失損害賠償責任,工程保修條件、范圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。

      2、質保期內,如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脫皮、變色、泛堿,流墜等質量問題,乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格,如屬于大面積返修(累計2㎡以上),再次驗收合格后工程質保期重新計算(即返修合格后再保修________年)。

      3、質保期內,工程發生質量問題,乙方應在接到甲方或用戶通知后24小時之內到現場進行維修,否則甲方有權扣收質保金,并自行維修處理,相關費用由乙方承擔。

      第八條:甲方工作

      1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖,確定顏色色號。

      2、提供乙方施工所需用水、電源,水電費由乙方承擔;可提供設備材料放置場地。

      3、協助協調主體施工各方的關系及對工程工序的整體調度。

      4、對乙方施工的工程,甲方工地代表負責進行監督,對不合格的工程(工序)甲方有權責令其返工或停工,因此造成的經濟損失由乙方承擔。

      第九條:乙方工作

      1、本合同簽訂生效后三天內,將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。

      2、熟悉施工圖紙,按圖施工;自行負責場內的各種水平和垂直運輸。

      3、嚴格遵守安全施工、防火等規范和制度,承擔施工中造成的事故責任和費用;做好現場自身范圍內的保衛和垃圾清理等工作。

      4、工程竣工驗收交付甲方前,乙方承擔材料設備和工程成品的保管責任,保管期間發生丟失或損壞,乙方承擔重置和修復責任。甲方提前使用發生的損壞,由乙方進行維修,材料費用由甲方承擔。

      5、因施工需要,乙方須對建筑物某些局部結構、園藝設施或設備管線等進行破壞性施工的,應與甲方協商,經甲方同意后方可施工,并在甲方要求的時間內恢復原狀。

      6、乙方的施工隊伍必須遵守國家相關規定,服從甲方的現場管理安排,使施工能正常進行;否則乙方承擔因此給甲方和土建承包方造成的損失,甲方有權對乙方處以人民幣1000______元次的罰款。

      7、工程竣工驗收合格后十天內,乙方提交完整合格的竣工資料一式三套給甲方。

      第十條:違約責任

      1、合同簽訂生效后,合同的任何變動均需雙方協商后以書面形式確定,一方擅自變更或終止合同,則需向守約方支付合同暫定總價的20%作為違約金,即人民幣______元整(______),并賠償由此給守約方造成的.損失。

      2、甲方應按約定支付工程進度款,因甲方原因未按約定付款的,超過約定期限7天后,每逾期一天,按逾期應付款的向乙方支付違約金。

      3、非因甲方原因,乙方不能按約定工期完工的,每延誤一天,按合同暫定總價的千分之三向甲方支付違約金;延誤時間累計超過10天的,甲方有權解除合同,乙方需向甲方支付合同暫定總價20%的違約金,因此給甲方和土建承包方造成的全部損失均由乙方承擔。非因甲方原因造成工期延誤的,甲方支付工程款的時間相應順延。

      4、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線等的,承擔由此造成的經濟損失和事故責任(包括罰款),賠償由此給甲方和土建承包方造成的損失,并在甲方要求的時間內修復完整。

      5、乙方未按約定交付各類資料,經甲方一次催告后____日內仍不移交齊全的,視乙方延誤工期,按本合同有關工期延誤違約條款處理,并仍有交付資料的義務。

      6、本合同簽訂后,未經甲方同意,乙方不得轉包工程。否則,乙方向甲方支付轉包違約金人民幣拾萬______元整(100,000.00),并賠償由此給甲方造成的損失。

      7、乙方違反本合同約定而需要承擔的違約金和賠償金等款項,甲方均有權直接從工程款中扣收,不足部分由乙方另行支付。

      8、雙方均不需對不可抗力因素造成的損害承擔責任。不可抗力發生之后,乙方應迅速采取措施,盡量減少損失,并在24小時內向甲方通報災害情況。災害繼續發生的,乙方應每隔5天向甲方報告一次災害情況,直到災害結束。

      第十一條:其它

      1、合同履行期間,雙方發生爭議時應先協商解決。若協商不成,可向項目所在地的人民法院起訴。

      2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。本合同壹式伍份,甲方執叁份,乙方執貳份。

      3、合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,合同附件表如下:

      序號附件名稱頁數備注

      1、售后服務承諾書1附件一

      2、乙方相關材料附件二

      甲方:

      乙方:

      甲方法定代表人:

      甲方委托代理人:

      乙方委托代理人:

      審核人:

      開戶銀行:

      經辦人:

      銀行帳號:

      聯系電話:____聯系電話:

      傳真:____傳真:____

      日期:____日期:____

    建設施工合同14

      發包方(甲方):___________________________

      承包方(乙方):___________________________

      根據《中華人民共和國民法典》和建筑安裝工程承包合同條例及有關規定,結合工程的具體情況,簽訂本合同。

      第一條工程項目

      (一)工程名稱:___________________________。

      (二)工程地點:___________________________。

      (三)工程內容:_________層棟,建筑面積_________平方米,其它_________。

      (四)承包范圍:按甲方提供的工程施工圖紙規定內容:_________。

      (五)乙方分包工程:由乙方分包的工程必須另簽合同。

      (六)承包方式:___________________________。

      第二條工程造價(預算或概算)

      人民幣大寫:_________萬元,其中土建_________萬元,安裝_________萬元。

      工程造價在乙方編出工程預算書送達甲方三十天內審復,逾期視作同意,并按審定的預算造價為調整合同造價。

      第三條工期

      (一)按定標規定工期為_________天(日歷天),自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工驗收止。實際開工期以甲方辦妥本合同第七條規定的建設批文,辦妥城監標牌,送達乙方之日起天內起計,并以雙方現場管理代表簽字為準。

      (二)開工前_________天,在具備施工條件下乙方向甲方發出開工通知書,每個單項工程工期的起止日期為_________。在履約過程中,根據變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等因素所延誤的工期,經甲、乙雙方簽證認可后調整,以此確定竣工日期。如甲方提出趕工_________。

      第四條工程質量標準和保修期

      (一)工程質量標準按國家現行施工規范驗收規范______________。

      (二)工程保修按建設部有關規定執行,保修期為一年,其中安裝工程半年。保修期自竣工驗收簽字之日起計。

      第五條材料設備供應

      (一)工程所需:材料及設備由_________方采購供應至_________場地(倉庫)。

      (二)工程所需:材料及設備_________由方采購供應至_________場地(倉庫)。

      (三)材料設備應附有出廠合格證明。如一方對材料設備有異議,應進行檢驗。如檢驗合格,檢驗費用由持有異議一方負責,否則由采購方承擔。

      (四)工程材料和設備差價的處理辦法:_____________________。

      (五)施工中,由于工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用,甲方需按材料設備的`實際采購價格,回收全部不適用的材料和設備,或經乙方同意,由甲方給予適當的補償后,不適用的材料設備由乙方自行處理。

      第六條工程款支付和結算

      (一)甲方將工程款按本條款規定劃入乙方帳戶:_________;帳號:_________。

      (二)根據中國人民建設銀行有關規定,甲方在合同生效后天內,按以下規定額度向乙方預付備料款:

      1、建筑工程按當年計劃工作量35%;

      2、安裝工程(包括設備安裝,水電安裝)按當年計劃工作量(扣除設備價值)的40%;

      3、_________。

      (三)工程款支付方式:

      1、工程進度達到50%以前(保括50%),按每月完成工程量付(收)進度款;當工程進度累計超過50%時,每次按當月完成工程工作量的_________%付(收)款。

      2、工程累計進度達到_________%時,按合同工程量付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%;進度達到_________%時付(收)款_________%,其余工程進度款由備料款抵充,余額_________%待驗收后結算,_________萬元待保修期滿后_________天內付清。每次付款期限均在乙方提交工程進度表或竣工結算文件給甲方和經辦的銀行審查后_________天內支付,如到期未提出書面異議,則視作同意,乙方可根據建設銀行審定的數額,請求辦理支付進度款或結算款。

      第七條雙方責任

      (一)甲方責任:

      1、辦理施工報建、臨時場地、占用道路等報批手續。提供本工程建設、等有關部門的批文復印件一套給乙方。開工前_________天完成“三通一平”,接水、電源,同時向乙方提供施工圖紙_________份,機電設備安裝圖_________份及有關資料_________份,地質勘探報告_________份,(其中包括竣工用圖_________套)。

      2、開工前_________天完成由甲乙方和設計方參加的施工圖會審。

      3、審核乙方編制的工程預算計劃,并在接到預算之日起的三十天內(特殊工程六十天內)回復乙方,以此審定的工程預算為調整合同造價,作為向乙方支付工程備料款和進度款的依據。

      4、對乙方在施工時發現設計錯誤提出的意見,甲方應在收到書面通知的天內會同設計方進行處理并簽證。因此而發生的增加費用(包括停工、返工、窩工、人員和機械調遷、材料配件積壓的實際損失)由甲方承擔,并調整合同造價。

      5、委派_________為現場管理代表,監督檢查工程質量、進度,負責設計圖紙的變更,工程期間的質量驗收及其他事宜。

      6、如工程中途停建、緩建或設計變更以及設計錯誤造成返工,甲方應采取措施彌補或減少損失,同時經有關部門審定后賠償由此而造成乙方的停工、窩工、返工、倒運、人員和材料積壓等的損失。

      7、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結算。

      8、在竣工驗收后的保修期內,因使用不當引起的工程質量問題,其返修費用由甲方負責。

      (二)乙方責任:

      1、收圖后,在開工前_________天內完成施工圖會審,在_________天內編制工程預算送甲方審查,編制施工組織設計和材料、設備進場計劃并送甲方。

      2、按施工安全規范做好施工質量、安全管理,指定安全、防火責任人,物件堆放整齊,道路暢通。凡施工期間發生的施工質量、安全事故,均由乙方負責并報告甲方及有關部門。

      3、委派_________為現場管理代表,須持有與工程項目相適應的資格證書,負責施工期間的施工質量、安全等問題。

      4、做好施工原始記錄。每月(季)度施工計劃和完工報表,如不按時報送,甲方不予支付工程進度款。

      甲方(蓋章):__________________

      住所:__________________________

      甲方代表(簽字):______________

      電話:__________________________

      傳真:__________________________

      郵政編碼:______________________

      簽訂地點:______________________

      _________年_________月________日

      乙方(蓋章):__________________

      住所:__________________________

      甲方代表(簽字):______________

      電話:__________________________

      傳真:__________________________

      郵政編碼:______________________

      簽訂地點:______________________

      _________年_________月________日

    建設施工合同15

      甲方:(以下簡稱甲方)

      乙方:(以下簡稱乙方)

      根據《中華人民共和國合同法》、《物業管理條例》等有關法律、法規和政策,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本合同。

      第一條服務場所基本情況

      座落位置:

      項目:

      第二條綠化養護范圍

      第三條綠化養護內容上述

      第二條范圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕松土、做保水圈、防風防寒等工作。

      第五條綠化養護服務質量要求及扣分(支付違約金)標準、檢查方式見附件

      第六條承包方式采用由乙方包工、包料(即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運)、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。

      第七條合同期限本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。

      第八條甲方的權利和義務

      1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計劃落實進行監督檢查;

      2、批準乙方依據季節和植物生長特征編制的年度養護計劃;

      3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所;

      4、甲方應按時、足額(扣除違約金后)支付乙方綠化養護服務費用;

      5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。

      第九條乙方的權利和義務

      1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養護服務的報酬;

      2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度,自主開展各項管理經營活動,不受甲方干涉;

      3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的,甲方不再另行支付費用,乙方應全力配合;

      4、未經甲方書面同意,乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給第三方及其他個人;

      5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案,于上月x日提交下月,當未按計劃實施時應告知甲方并說明原因;

      6、乙方應按照本合同及附件約定的工作范圍和執行標準、工作時限,保質保量履行合同義務;

      7、乙方應做好以下工作,確保住戶、甲方員工、行人及他人人身及財產安全:

      (1)暴雨、颶風來臨前大型喬木加固;

      (2)增加可能影響到行人、游人安全的樹木加固設施;

      (3)及時拆除固定樹木的支架、鐵線;

      (4)加強帶刺樹木對人身安全的防護;

      (5)路邊、停車位(場)邊等公共場所樹木、花草定期修剪;

      (6)綠化垃圾及時清理;

      (7)噴施農藥前、中的安全通告與警示;

      (8)修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護;

      (9)養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理;

      (10)使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品;

      (11)采用安全、合理、有效的工作方式、方法;

      (12)其他可能發生危及人身、財產安全的工作。

      8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作范圍內、留宿、爭吵,進入住戶室內;

      9、乙方工作人員應穿著統一服裝,形象端正;

      10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衛生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓,并進行有效的.考核檢查;

      11、乙方需按照法律法規、政策為員工辦理有關勞動雇傭、勞動保障手續及相關勞動保險;

      12、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換;應保持草坪平整,經常性積水的低洼處,應逐步用河沙或黃泥填高;保持工程環境干凈整潔;可修剪類的灌木、草坪修建整齊;自然造型類花草長勢良好;向外移植花苗,必須經甲方書面同意;乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。

      第十條綠化養護服務費用(注:含稅,未扣違約金)

      1、綠化養護費用按月計取,每月甲方應付費用為B:元(大寫人民幣:元),年度總費用為B:元(大寫人民幣:元)。

      2、綠化養護費在每月____日前支付,如支付日為節假日、公休日,則支付日順延至上班后的第一個工作日。

      第十一條違約責任

      1、乙方因工作疏忽導致甲方、住戶、他人人身及財產損失的,應依法承擔責任,當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的,乙方應承擔甲方承擔的全部責任;乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住戶財產的,甲方有權要求乙方賠償損失,扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金,并要求乙方更換肇事員工;乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住戶的,甲方有權單方面終止合同,要求乙方支付1個月服務費的違約金;乙方員工侵犯住戶、甲方員工其他合法權益的,除應依法承擔責任外,根據性質乙方向甲方支付相當于兩倍經濟責任的違約金。

      2、合同有效期內,非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的,乙方承擔更換或賠償責任,更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當,否則應得到甲方的書面許可。

      3、乙方提供的39;綠化養護服務不符合約定要求,甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求,可按合同附件扣分(支付違約金)標準扣除違約金;嚴重違反質量要求、特定質量要求的,不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。

      4、違反第九條第5款規定,乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的,應按每日30元向甲方支付違約金;乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的,每次應向甲方支付違約金50——300元,且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。

      5、根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元,嚴重的應支付違約金200——600元。

      6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用,甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。

      第十二條合同解除

      1、若雙方之一方宣布或者被地方法院判定破產,本合同自動終止,雙方之間的債權債務仍需清算。

      2、乙方每年違約金累計超過20元,甲方有權單方面終止合同。

      3、違反第九條第4款規定,未經甲方書面同意,乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給第三方及其他個人的,甲方有權終止本合同,乙方應向甲方支付違約金20元。

      第十三條其他事項

      1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方,并確認相關管理人員緊急聯絡方式。

      2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行,并由雙方現場主管人員簽署意見。

      3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證,復印副本交由甲方存檔備案。

      4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充,以書面簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等效力。

      5、合同規定的管理期滿,本合同自然終止,雙方如續訂合同,應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見。

      6、本合同執行期間,如遇不可抗力,致使合同無法履行時,雙方均不承擔違約責任并及時協商處理。

      7、本合同在履行中如發生爭議,雙方應協商解決,協商不成時,可提交合同簽定地人民法院依法裁判。

      8、本合同之附件均為合同有效組成部分,本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協議中未規定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。

      9、本合同正本連同附件共頁,一式兩份,甲、乙雙方及各執一份。

      10、本合同自簽訂之日起生效。

      甲方:

      乙方:

      授權代表:

      授權代表:

      ____日期:

      ____日期

    【建設施工合同】相關文章:

    建設施工合同04-22

    建設施工合同11-27

    建設施工合同06-06

    建設工程施工合同11-01

    標準建設施工合同11-08

    施工建設監理合同11-17

    學校建設施工合同02-22

    工程建設施工合同04-02

    工程建設施工合同02-19

    學校建設施工合同04-05

    主站蜘蛛池模板: 亚洲精品天堂成人片?V在线播放| 亚洲国产精品人人做人人爱| 99热都是精品久久久久久| 久久久精品波多野结衣| 久久国产精品99久久久久久老狼 | 国语自产少妇精品视频| 黑人巨大精品欧美一区二区| 2021国产精品成人免费视频| 色欲精品国产一区二区三区AV | 欧美精品VIDEOSSEX少妇| 自怕偷自怕亚洲精品| 国产精品毛片一区二区三区| 日韩欧美亚洲国产精品字幕久久久| 亚洲国产精品高清久久久| 国产精品无码素人福利不卡| 99爱在线精品免费观看| 亚洲一区精品伊人久久伊人| 老司机午夜网站国内精品久久久久久久久| 奇米影视7777久久精品| 欧美日韩在线精品一区二区三区激情综合 | 国产欧美日韩精品a在线观看| 久久99精品国产99久久6男男| 国产亚洲精品无码拍拍拍色欲| 亚洲精品无码高潮喷水在线| 午夜肉伦伦影院久久精品免费看国产一区二区三区 | 亚欧乱色国产精品免费视频| 午夜成人精品福利网站在线观看| 国产夫妇精品自在线| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 国产福利精品视频自拍| 欧美日韩在线亚洲国产精品| 成人区精品一区二区不卡| 亚洲av永久无码精品国产精品| 国产精品青青在线观看爽香蕉| 日产精品久久久一区二区| 亚洲精品无码Av人在线观看国产| 国产精品JIZZ在线观看老狼| 国产精品高清免费网站| 国内精品视频在线观看| 久久国产精品视频| 网友偷拍日韩精品|