塑料制造品加工合同

時間：2024-05-09 18:30:37 其他合同范本我要投稿

相關推薦

塑料制造品加工合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？下面是小編為大家整理的塑料制造品加工合同，歡迎閱讀與收藏。

塑料制造品加工合同

　　承攬方：____________

　　委托方：____________

　　合同雙方為明確各自權利和義務，經友好協商，按照《中華人民共和國民法典》及其有關規定，特訂立本合同。

　　一、承攬標準

　　品名材料規格(mm)計量單位單價(含稅)金額(元)備注見附件合計(大寫)：具體金額于實際出貨為準

　　二、質量要求及技術標準：以客戶提供稿件的確認件為準！按國家標準執行。

　　三、版費承擔責任及起訂量：

　　所有包裝由運城制版公司大版制作，版費由委托方預付14.____萬元，每單款包裝累計達到貨值15萬元，承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。

　　四、貨款結算方式及時間：

　　每月月底對賬，承攬方提供17%增值稅發票，委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外，貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。

　　五、驗收標準和方法：按相關的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。

　　六、運輸方式及交貨時間：_承攬方負責送貨到委托方，運費承攬方負責。新版的交貨時間：稿件客戶確認后20天交貨，返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。

　　七、加工承攬地：承攬方所在地。

　　八、合同生效后，承攬方需向委托方交納質保金2萬元，質保金在結款時扣除。

　　九、合同生效后，委托方中途提出變更承攬標的，如未給承攬方造成損失之前，委托方可以要求更改訂單，承攬方以更改后的訂單交貨，如承攬方已施工，所有稿費，版費，材料費及工時費均由委托方承擔，委托方不得拒付相關費用。

　　十、交貨期的約定：交貨期在產品的工藝技術要求基礎上雙方協商確定，時間從委托方定稿并下訂單開始計算，由于定稿或訂單延誤，則交貨期順延。

　　十一、驗收時間：自承攬方交付產品之日起，委托方應按合同約定對產品的數量和質量進行檢驗，若產品的數量或質量不符合合同約定，委托方應在收到產品之日起15日內向承攬方提出書面異議，并不得動用產品，否則視為產品的數量和質量符合約定。對短期檢驗難以發現的質量缺陷，使用期內發生問題，除委托方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責退換，如有其它問題雙方協商解決。

　　十二、知識產權：委托方定作的產品如涉及到注冊商標或外觀設計專利，著作權等知識產權，委托方應向承攬方提供所有權或使用許可證。委托方還應向承攬方提供委托書，營業執照復印件(蓋公章)，條碼證，QS證等。委托方對提供的所有材料的真實性，合法性負責，如委托方未提供或提供的資料不實而引起侵權等糾紛，由委托方承擔一切經濟和法律責任

　　十三、承攬方需提供給委托方營業執照復印件(蓋公章)，QS證，印刷執照復印件(蓋公章)，第三方檢測報告。

　　十四、除外責任：因不可抗力，停電，主設備故障等意外造成產品交付延遲或不能交付，不應視為承攬方違約，但承攬方應在上述事故發生后的12小時內書面通知委托方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續一周以上，委托方方有權取消本合同。

　　十五、違約責任：

　　1.承攬方未按合同規定的質量交付定作物，委托方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責調換，并承擔逾期交付的責任；經過調換后，仍不符合合同規定的，委托方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2.交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，委托方仍然需要的，應當照數補齊，因此造成逾期交付的按本條第四款處理；少交部分委托方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　3.因包裝問題造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4.逾期交貨，每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的0.2%的違約金(交付約定數量的合格產品視為交貨);未經委托方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5.不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付本合同總金額20%的違約金。

　　如因承攬方工作進度達或產品品質不到合同約定，使委托方錯過了產品上市的時機，從而使委托方遭受損失，則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經濟損失。

　　十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業務，雙方均收受本合同的約束。

　　十七、未盡事宜，均按《中華人民共和國民法典》有關條例的規定執行。

　　十八、合同履行過程中發生任何糾紛雙方協商解決，協商不成交由委托方所在地有管轄權的法院訴訟解決。