2020最新2人共建房分房協議書范本
現如今,很多情況下我們需要用到協議,簽訂協議后則有法可依,有據可尋。一般協議是怎么起草的呢?下面是小編為大家收集的2人共建房分房協議書范本,希望對大家有所幫助。
甲方:___________
乙方:___________
甲方擬建房屋一座,位置在師宗縣丹鳳街道大堵村委會馬路橋村,由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系,經平等協商,雙方自愿簽訂本承攬建筑協議。
一、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度,乙方應提前通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的`成熟經驗,負責施工建設并交付建房成果。當事人明確,雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶,費用由乙方自理。
4、工期從___________年___________月___________日開始建設,工期為___________天。
5、乙方加強對其人員的安全教育,嚴格管理,遵守國家法律法規,安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的.安全事故由乙方自行負責,與甲方無關。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付,與甲方無關。
二、質量要求
1、乙方應當本著保質保量的原則,按質按量,按照協定工期施工,加強質量管理。
2、重要施工過程:如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。
3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成后一年內,甲方發現質量問題的,乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式:以建房面積計算,全部包工,每平方米人民幣___________元(大寫_________元整)。
2、付款時間:第一次付款在施工開始后___________天內,第二次付款在___________,第三次付款在___________,第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后天內給付。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的,乙方要進行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因導致使協議無法履行的,乙方應承擔違約金人民幣___________元(大寫___________元整),并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工程價款,應當承擔違約金金人民幣___________元(大寫___________元整)。
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時,雙方應友好協商。
2、如協商不成,雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同,雙方必須共同遵守。
甲方簽字:___________
乙方簽字:___________
___________年___________月___________日
【2020最新2人共建房分房協議書范本】相關文章:
2人共建房分房協議書(精選3篇)06-26
分房協議書范本(精選3篇)07-06
最新合作建房合同范本04-11
農村合作建房協議書范本11-25
最新委托建房施工合同范本08-12
分房協議書范文3篇07-08
2020最新地暖銷售協議書范本01-16
最新個人建房施工合同協議書08-12
建房協議書范本(精選5篇)12-27